Дополнительное соглашение о поставке товара с улучшенными характеристиками
Подборка наиболее важных документов по запросу Дополнительное соглашение о поставке товара с улучшенными характеристиками (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Замена товара (материалов) или поставщика при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнительное соглашение о поставке товара с улучшенными характеристиками взамен предусмотренного контрактом не является новацией и не прекращает течение срока для взыскания неустойки
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнительное соглашение о поставке товара с улучшенными характеристиками взамен предусмотренного контрактом не является новацией и не прекращает течение срока для взыскания неустойки
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2022 по делу N А56-21681/2022
Категория спора: Поставка для государственных нужд (госконтракт).
Требования поставщика: 1) О снижении размера штрафа; 2) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Поставщик не согласен с размером начисленного штрафа, поскольку обязательства по поставке пневматических шин не были исполнены в полном объеме по независящим от него причинам и полагает возможным взыскать с заказчика излишне уплаченные денежные средства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: 1) О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции; 2) О рассмотрении дела по общим правилам искового производства.Учитывая данное обстоятельства, истец письмом от 29.10.2021 предложил ответчику заключить дополнительное соглашение к контракту на поставку товара с улучшенными характеристиками взамен 20 шт. автомобильных шин, ранее заявленных к поставке по контракту.
Категория спора: Поставка для государственных нужд (госконтракт).
Требования поставщика: 1) О снижении размера штрафа; 2) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Поставщик не согласен с размером начисленного штрафа, поскольку обязательства по поставке пневматических шин не были исполнены в полном объеме по независящим от него причинам и полагает возможным взыскать с заказчика излишне уплаченные денежные средства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: 1) О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции; 2) О рассмотрении дела по общим правилам искового производства.Учитывая данное обстоятельства, истец письмом от 29.10.2021 предложил ответчику заключить дополнительное соглашение к контракту на поставку товара с улучшенными характеристиками взамен 20 шт. автомобильных шин, ранее заявленных к поставке по контракту.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Практика рассмотрения дел о прекращении обязательств новацией
(Харина Д.П.)
("Арбитражные споры", 2023, N 2)Суд округа оставил жалобу поставщика без удовлетворения, сочтя необоснованными доводы общества о том, что заключенное сторонами дополнительное соглашение к контракту является новацией обязательства, вследствие чего начисленная за просрочку неустойка не подлежит взысканию. В рассматриваемом случае до момента заключения дополнительного соглашения общество было обязано поставить товар, согласованный в спецификации к контракту. С момента заключения дополнительного соглашения обязательство общества по поставке товара не прекратилось, сторонами согласована поставка товара, обладающего улучшенными характеристиками в сравнении с первоначальными. В спорных правоотношениях первоначальная юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве из договора поставки, не утрачена. Подписание сторонами дополнительного соглашения не направлено на замену ранее существовавшего обязательства общества новым обязательством и, следовательно, новацией не является.
(Харина Д.П.)
("Арбитражные споры", 2023, N 2)Суд округа оставил жалобу поставщика без удовлетворения, сочтя необоснованными доводы общества о том, что заключенное сторонами дополнительное соглашение к контракту является новацией обязательства, вследствие чего начисленная за просрочку неустойка не подлежит взысканию. В рассматриваемом случае до момента заключения дополнительного соглашения общество было обязано поставить товар, согласованный в спецификации к контракту. С момента заключения дополнительного соглашения обязательство общества по поставке товара не прекратилось, сторонами согласована поставка товара, обладающего улучшенными характеристиками в сравнении с первоначальными. В спорных правоотношениях первоначальная юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве из договора поставки, не утрачена. Подписание сторонами дополнительного соглашения не направлено на замену ранее существовавшего обязательства общества новым обязательством и, следовательно, новацией не является.
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Если вы хотите поставить товар с улучшенными характеристиками, рекомендуем действовать следующим образом. Направьте заказчику предложение о поставке такого товара, указав в нем, почему характеристики являются улучшенными по сравнению с предусмотренными контрактом. К предложению приложите проект дополнительного соглашения, подписанный вашим уполномоченным представителем.
(КонсультантПлюс, 2024)Если вы хотите поставить товар с улучшенными характеристиками, рекомендуем действовать следующим образом. Направьте заказчику предложение о поставке такого товара, указав в нем, почему характеристики являются улучшенными по сравнению с предусмотренными контрактом. К предложению приложите проект дополнительного соглашения, подписанный вашим уполномоченным представителем.