Приказ Минпромэнерго РФ от 30.04.2008 N 216 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства"
- Приказ
- Методические рекомендации по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства
- I. Общие положения
- II. Общие условия определения предварительной схемы выдачи мощности
- III. Условия определения предварительных параметров распределительных устройств
- IV. Условия определения предварительных параметров линий электропередачи
- V. Рекомендуемые сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства
- Приложение 1. Натуральная мощность и предельные значения длины ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше
- Приложение 2. Последовательность действий при определении предварительных параметров выдачи мощности строящихся генерирующих объектов
- Приложение 3. Последовательность действий при определении предварительных параметров выдачи мощности реконструируемых генерирующих объектов
- Приложение 4. Допустимая загрузка линий электропередачи (ВЛ/КЛ) классом напряжения 35 кВ и ниже
- Приложение 5. Рекомендуемые сроки выполнения работ по проектированию и строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства при осуществлении технологического присоединения генерирующих объектов к электрическим сетям
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей