ГК РФ Статья 731. Гарантии прав заказчика

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 731 ГК РФ

Арбитражные споры:

- Подрядчик хочет взыскать оплату за выполненные работы, увеличение объема которых не было согласовано

Споры в суде общей юрисдикции:

- Заказчик хочет расторгнуть (расторг) договор бытового подряда и взыскать уплаченные средства в связи с некачественным выполнением (просрочкой) работ

1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

ГК РФ ч.2, Статья 730. Договор бытового подряда ГК РФ ч.2, Статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе

Ст. 731 ГК РФ ч.2. Гарантии прав заказчика

Гражданский кодекс