ГК РФ Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 523 ГК РФ

- Расторжение договора поставки при одностороннем отказе от его исполнения

- Нарушения договора поставки, не предусмотренные п. п. 2 и 3 ст. 523 ГК РФ

- Согласование в договоре условия об одностороннем отказе от поставки

- Толкование понятия "неоднократное нарушение сроков оплаты товара" для целей поставки

- Примеры хозяйственных споров, в которых ст. 523 ГК РФ применена судом исходя из ее буквального содержания

- Возможность ограничения договором права на односторонний отказ от договора поставки

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Комментарии к статье

Как стороне досрочно расторгнуть договор поставки по своей инициативе Образец: Уведомление о расторжении договора поставки в одностороннем порядке

ГК РФ ч.2, Статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки ГК РФ ч.2, Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора

Ст. 523 ГК РФ ч.2. Односторонний отказ от исполнения договора поставки

Гражданский кодекс