Продлить сроки муниципального контракта covid 19
Подборка наиболее важных документов по запросу Продлить сроки муниципального контракта covid 19 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.08.2021 N 02АП-1773/2021 по делу N А28-11716/2020
Требование: О признании недействительными дополнительных соглашений к муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Судом первой инстанции установлено и Обществом не опровергнуто, что поставщик не производил оборудование, а закупал его, доказательств наличия и влияния ограничительных мер, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в месте производства закупаемого оборудования ответчиками не представлено. На подобные ограничения стороны контракта не ссылаются ни в уведомлениях Общества от 26.05.2020 N 20-05/26-7, от 17.06.2020 N 20-006/17-7 о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, ни в решениях Администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 27.05.202 N 1, от 17.06.2020 N 2 о продлении срока исполнения муниципального контракта, ни в самих дополнительных соглашениях.
Требование: О признании недействительными дополнительных соглашений к муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Судом первой инстанции установлено и Обществом не опровергнуто, что поставщик не производил оборудование, а закупал его, доказательств наличия и влияния ограничительных мер, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в месте производства закупаемого оборудования ответчиками не представлено. На подобные ограничения стороны контракта не ссылаются ни в уведомлениях Общества от 26.05.2020 N 20-05/26-7, от 17.06.2020 N 20-006/17-7 о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, ни в решениях Администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 27.05.202 N 1, от 17.06.2020 N 2 о продлении срока исполнения муниципального контракта, ни в самих дополнительных соглашениях.
Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2022 N 308-ЭС22-4991 по делу N А32-44563/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неустойки по муниципальному контракту.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку откорректированная и надлежащим образом утвержденная проектно-сметная документация передана заказчиком в распоряжение подрядчика для производства работ с нарушением срока. Кроме того, выполнение работ в срок, установленный контрактом, оказалось невозможным в связи с введением ограничительных мер ввиду распространения новой коронавирусной инфекции.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Судебные инстанции установили, что 06.04.2020 общество внесено в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и имеющих право на выдачу специальных пропусков на территории муниципального образования город Новороссийск в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 06.04.2020 N 1772. Вместе с тем согласно пункту 77 приложения к постановлению главы муниципального образования город Новороссийск от 21.04.2020 N 2033 при исполнении муниципального контракта от 27.02.2020 N 29/02-20 возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неустойки по муниципальному контракту.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку откорректированная и надлежащим образом утвержденная проектно-сметная документация передана заказчиком в распоряжение подрядчика для производства работ с нарушением срока. Кроме того, выполнение работ в срок, установленный контрактом, оказалось невозможным в связи с введением ограничительных мер ввиду распространения новой коронавирусной инфекции.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Судебные инстанции установили, что 06.04.2020 общество внесено в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и имеющих право на выдачу специальных пропусков на территории муниципального образования город Новороссийск в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 06.04.2020 N 1772. Вместе с тем согласно пункту 77 приложения к постановлению главы муниципального образования город Новороссийск от 21.04.2020 N 2033 при исполнении муниципального контракта от 27.02.2020 N 29/02-20 возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Изменения в законодательстве о закупках в апреле 2020 года
(Боровых Ю.)
("Прогосзаказ.рф", 2020, N 5)5. Введение механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам в 2020 г. в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции (п. 4.4 Плана).
(Боровых Ю.)
("Прогосзаказ.рф", 2020, N 5)5. Введение механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам в 2020 г. в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции (п. 4.4 Плана).
Вопрос: Об изменении срока исполнения контракта и списании неустоек (штрафов, пеней) при неисполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в связи с распространением коронавируса.
(Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 24-03-08/86034)Таким образом, согласно части 65 статьи 112 Закона N 44-ФЗ Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе принять решение о возможности по соглашению сторон вносить изменения в заключенные заказчиками для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно контракты в части срока исполнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств.
(Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 24-03-08/86034)Таким образом, согласно части 65 статьи 112 Закона N 44-ФЗ Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе принять решение о возможности по соглашению сторон вносить изменения в заключенные заказчиками для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно контракты в части срока исполнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств.
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2023)Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным допсоглашения о продлении срока исполнения муниципального контракта на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования. Поставщик в жалобе в том числе указал, что заключение допсоглашения вызвано ограничениями, введенными в Москве и Кировской области из-за распространения коронавируса.
(КонсультантПлюс, 2023)Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным допсоглашения о продлении срока исполнения муниципального контракта на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования. Поставщик в жалобе в том числе указал, что заключение допсоглашения вызвано ограничениями, введенными в Москве и Кировской области из-за распространения коронавируса.