Заключение контракта после расторжения в одностороннем порядке
Подборка наиболее важных документов по запросу Заключение контракта после расторжения в одностороннем порядке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 95 Закона N 44-ФЗПрактика неоднозначна по вопросу о том, сможет ли заказчик расторгнуть контракт в одностороннем порядке из-за того, что после его заключения поставщик (подрядчик) включен в РНП:
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2022 N 07АП-5869/2022 по делу N А45-6412/2022
Требование: О признании недействительным решения антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В итоге, ожидаемые от подрядчика действия, которые способствовали достижению цели обязательства - разработке проектно-сметной документации для заказчика, на дату вынесения Управлением решения совершены не были. Последующее устранение недостатков (после одностороннего расторжения заказчиком контракта, вынесения Управлением решения) и получение положительного заключения не свидетельствует о незаконности принятого антимонопольным органом решения.
Требование: О признании недействительным решения антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В итоге, ожидаемые от подрядчика действия, которые способствовали достижению цели обязательства - разработке проектно-сметной документации для заказчика, на дату вынесения Управлением решения совершены не были. Последующее устранение недостатков (после одностороннего расторжения заказчиком контракта, вынесения Управлением решения) и получение положительного заключения не свидетельствует о незаконности принятого антимонопольным органом решения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Последние изменения: Расторжение контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнено положение о случаях, когда заказчик после одностороннего расторжения контракта может заключить новый контракт.
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнено положение о случаях, когда заказчик после одностороннего расторжения контракта может заключить новый контракт.
Готовое решение: По каким основаниям заказчик может расторгнуть государственный или муниципальный контракт
(КонсультантПлюс, 2024)Частично расторгнуть контракт, когда часть неисполненных обязательств продолжает действовать, а часть прекращается, нельзя. Такое частичное расторжение не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. А вот частично исполненный контракт расторгнуть можно, в зависимости от причин такого расторжения: по соглашению сторон, в суде или при одностороннем отказе от его исполнения (ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). При этом, если после расторжения заключаете контракт с новым поставщиком, такой контракт должен быть уменьшен на тот объем, который исполнил предыдущий поставщик (ч. 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)Частично расторгнуть контракт, когда часть неисполненных обязательств продолжает действовать, а часть прекращается, нельзя. Такое частичное расторжение не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. А вот частично исполненный контракт расторгнуть можно, в зависимости от причин такого расторжения: по соглашению сторон, в суде или при одностороннем отказе от его исполнения (ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). При этом, если после расторжения заключаете контракт с новым поставщиком, такой контракт должен быть уменьшен на тот объем, который исполнил предыдущий поставщик (ч. 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2022)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022)Предоставление обеспечения было обязательным для подрядчика, что со стороны заказчика не отрицалось. К исполнению государственного контракта подрядчик не приступил по вине заказчика, который не более чем через месяц после заключения контракта выступил с предложением о его приостановлении. Расторжение контракта произошло также по инициативе заказчика - в связи с принятием им решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта при отсутствии со стороны подрядчика нарушения обязательств по контракту.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022)Предоставление обеспечения было обязательным для подрядчика, что со стороны заказчика не отрицалось. К исполнению государственного контракта подрядчик не приступил по вине заказчика, который не более чем через месяц после заключения контракта выступил с предложением о его приостановлении. Расторжение контракта произошло также по инициативе заказчика - в связи с принятием им решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта при отсутствии со стороны подрядчика нарушения обязательств по контракту.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;