--------------------------------

<1> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<3> Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<4> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.

<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<7> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

<8> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

<9> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.

<10> Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.

<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в объеме 1070231,3 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 67960 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 123313,7 тыс. рублей.

Возвращены в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 2876533,9 тыс. рублей по объектам:

мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов - 1238644,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 500000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 964029 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская. Завершение строительства - 143860,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 30000 тыс. рублей.

Не освоенные в 2022 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 471948,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 25994,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 28709,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 14938 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 2502,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 529,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 5331,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 4503,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 171064,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 100840,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 2600 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 102056,1 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 2000 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 4000 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 2277,8 тыс. рублей.

В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

<12> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.

<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.

<14> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

<15> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

<16> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

<17> Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

<18> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<19> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<20> Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.

<21> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<22> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

<23> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<24> По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей.

<25> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 631946,9 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2515 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 5016,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 49377,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 4200 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 353839,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 36,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области - 3216 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 3024 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 89328,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1869,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 4766,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 1851,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 10655 тыс. рублей.

При этом возвращены в 2023 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 148311,8 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 45511,6 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 301,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в объеме 812353,6 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 347853,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 93680,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 15638,4 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.

В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).

<26> Приведенный объем бюджетного финансирования указан без учета финансирования после завершения федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" в рамках перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 267-р.