Приказ Минспорта России от 25.11.2014 N 946/1 (ред. от 20.03.2017) "Об утверждении формы контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2015 N 36950)
- Приказ
- Форма контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- I. Предмет Контракта
- II. Цена Контракта
- III. Порядок и условия оплаты
- IV. Сроки выполнения Работ
- V. Принятие Подрядчиком предварительных условий заключения Контракта
- VI. Взаимодействие Сторон
- VII. Строительный контроль
- VIII. Требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной и санитарной безопасности и охраны окружающей среды
- IX. Привлечение Субподрядчиков (поставщиков)
- X. Подготовительные работы
- XI. Скрытые работы
- XII. Порядок сдачи-приемки Работ
- XIII. Охрана и содержание объекта
- XIV. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию
- XV. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
- XVI. Гарантийный срок
- XVII. Страхование
- XVIII. Ответственность сторон
- XIX. Обстоятельства непреодолимой силы
- XX. Разрешение споров
- XXI. Расторжение Контракта
- XXII. Вступление Контракта в силу
- XXIII. Приложения к Контракту
- XXIV. Реквизиты и подписи Сторон
- Приложение N 1. Распределение цены Контракта по видам затрат
- Глава 1. Подготовка территории строительства
- Глава 2. Основные объекты строительства
- Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
- Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
- Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
- Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
- Глава 7. Благоустройство и озеленив территории
- Глава 8. Временные здания и сооружения
- Глава 9. Прочие работы и затраты
- Приложение N 1.1. Расчет цены Контракта
- Приложение N 2. Календарный график производства работ
- Приложение N 3. Перечень специализированного оборудования
- Приложение N 4. Отчет о ходе выполнения работ
- Приложение N 5. График выдачи рабочей документации
- Приложение N 6. Ведомость распределения цены контракта по видам затрат. - Утратило силу
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей