Приложение N 2. Протокол нарушения сроков Работ (приложение N 6 к Соглашению)
к изменениям, вносимым
в форму соглашения, заключаемого
с застройщиками или техническими
заказчиками в целях осуществления
строительного контроля в процессе
строительства, реконструкции
и (или) капитального ремонта
объектов спорта, предназначенных
для подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года, а также
строительства объектов
инфраструктуры, не относящихся
к объектам спорта, предназначенным
для подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, утвержденную приказом
Минспорта России
от 28.03.2014 N 158
к Соглашению
от "__" __________ 201_ г. N ___
"Протокол нарушения сроков Работ"
Выдано представителю
Генподрядчика:
_______________ ______________________________
N, дата ______________________________
(Наименование Генподрядчика)
______________________________
(Должность Ответственного
представителя Генподрядчика)
______________________________
(Фамилия, имя, отчество
(при наличии) Ответственного
представителя Генподрядчика)
При осуществлении строительного контроля согласно статье 28
Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" по Соглашению от "__"
____________ 201_ г. N ___, Контракту от "__" __________ 201_ г. N ___ на
выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее - Контракт)
"________________________________________________________" (далее - Объект)
(наименование объекта)
исполнителями, осуществляющими строительный контроль:
___________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный
контроль на Объекте)
___________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный
контроль на Объекте)
проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:
___________________________________________________________________________
(Наименование контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
(Наименование контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
(Наименование контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
(Наименование контрольного мероприятия)
Выявлены следующие нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30
(тридцать) дней, включая этапы выполнения Работ, установленных календарным
графиком производства Работ по Контракту:
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей