АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (Унифицированная форма N КС-17)
См. данную форму в MS-Excel.
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
┌────────┐
├────────┤
Форма по ОКУД │0322010 │
├────────┤
Инвестор ______________________________________ по ОКПО │ │
(организация, адрес, телефон, факс) ├────────┤
Заказчик (генподрядчик) _______________________ по ОКПО │ │
(организация, адрес, │ │
телефон, факс) ├────────┤
Подрядчик (субподрядчик) ______________________ по ОКПО │ │
(организация, адрес, │ │
телефон, факс) ├────────┤
Стройка _______________________________________________ │ │
(наименование, адрес) ├────────┤
Вид деятельности по ОКДП │ │
┌─────┼────────┤
Договор подряда (контракт) │номер│ │
├─────┼──┬──┬──┤
│ дата│ │ │ │
├─────┼──┴──┴──┤
Основание для разрешения │номер│ │
на строительство ________________________________ ├─────┼──┬──┬──┤
(наименование документа) │ дата│ │ │ │
├─────┼──┴──┴──┤
Основание для приостановления │номер│ │
строительства ___________________________________ ├─────┼──┬──┬──┤
(наименование документа) │ дата│ │ │ │
└─────┼──┴──┴──┤
Вид операции │ │
└────────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
│ │ │
├─────────┼───────────┤
└─────────┴───────────┘
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством |
Код |
Дата начала строительства |
Полная сметная (договорная) стоимость, руб. |
Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. |
Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. |
Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. |
В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. |
Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. |
|||
всего |
в том числе строительно-монтажные работы |
всего |
в том числе строительно-монтажные работы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
и т.д. |
|||||||||||
Итого |
Оборотная сторона формы N КС-17
Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством |
Код |
Дата начала строительства |
Полная сметная (договорная) стоимость, руб. |
Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. |
Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. |
Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. |
В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. |
Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. |
|||
всего |
в том числе строительно-монтажные работы |
всего |
в том числе строительно-монтажные работы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
и т.д. |
|||||||||||
Итого |
|||||||||||
Всего по акту |
Руководитель
организации заказчика ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель
подрядной организации ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей