Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
приказом Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос"
от 8 декабря 2017 г. N 428
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
- I. Общие положения
- II. Стандарт предоставления государственной услуги
- III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
- IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
- V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Корпорации и ее должностных лиц (работников)
- Приложение N 1. Блок-схема предоставления государственной услуги
- Приложение N 2. Заявление о выдаче разрешения на строительство (Форма)
- Приложение N 3. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Форма)
- Приложение N 4. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (Форма)
- Приложение N 5. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (Форма)
- Приложение N 6. Заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) (Форма)
- Приложение N 7. Заявление об исправлении технических ошибок в разрешении на строительство (разрешении на ввод объекта в эксплуатацию) (Форма)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей