II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства
II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства <5> |
Наименование объекта недвижимости <6> |
||
Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: |
||
вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) |
||
дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости |
||
наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство |
||
первоначальный срок действия разрешения на строительство <7> |
||
дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений |
||
информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство |
||
Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее - ДДУ), в том числе: |
||
Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) |
||
Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) |
||
Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) |
||
Проектная стоимость строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей) |
||
Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них: |
||
фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей) <8> |
||
размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) <9> |
||
размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) <10> |
||
стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей) |
||
Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: |
||
наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости |
||
объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей) |
||
объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей) |
||
наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем |
||
Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: |
||
сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) |
||
сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей) |
||
общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей) <11> |
||
сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей) <12> |
||
сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) <12> |
||
сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей) |
||
сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей) |
||
сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей) <12>, <13> |
||
Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства: |
||
общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода |
||
Объекты долевого строительства - жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: |
||
Объекты долевого строительства - нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: |
||
Объекты долевого строительства - машино-места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: |
||
в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о долевом строительстве) (млн. рублей) |
||
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей) |
||
Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей) |
||
Информация об исполнении застройщиком ДДУ <14>: |
||
общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей) |
||
Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства <15> |
||
Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства |
||
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного строительством: |
||
номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
||
наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
||
Сведения о договоре страхования <16>: |
||
наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации |
||
срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления |
||
наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка-поручителя |
||
срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления |
||
Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд <17>: |
||
сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) |
||
сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) |
||
Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве: |
||
организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет |
||
реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО) |
||
остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей) |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей