9. Порядок расчетов
9. Порядок расчетов <140>
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств ___________ на ____ год <141>.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
9.3. Оплата по Контракту осуществляется
Переменная часть, выбрать вариант <142>:
после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту/по каждому этапу поставки Товара.
путем перечисления авансового платежа в размере ___% ______ (указать сумму) в течение _____ после ______ <143>.
Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту/по каждому этапу поставки Товара с учетом перечисленного авансового платежа.
Переменная часть, выбрать вариант <144>:
9.4. <145> Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком в срок ______ <146> документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:
в) _________________________ <147>.
9.4. <148> Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, подписанного Сторонами в порядке, определенном пунктом 6.6 Контракта, и представления Поставщиком в срок ____ <149> документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:
в) Сводного реестра товарных накладных на поставку Товара (приложение N 6 к Контракту) <150>.
г) ____________ <151>.
9.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара/по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара <152>, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту)/по факту поставки Товара на основании Заявки о получении (выборке) Товара (приложение N 9 к Контракту) <153> в течение ______ дней <154> с даты подписания Заказчиком
Переменная часть, выбрать вариант:
<155> Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта.
<156> Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта.
9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение ______ дней <157> представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 7 к Контракту).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей