ГК РФ Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 707 ГК РФ

- Особенности применения ст. 707 ГК РФ

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.

2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).

Комментарии к статье

Каковы особенности договора подряда с множественностью лиц на стороне подрядчика

ГК РФ ч.2, Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик ГК РФ ч.2, Статья 708. Сроки выполнения работы

Ст. 707 ГК РФ ч.2. Участие в исполнении работы нескольких лиц

Гражданский кодекс