ГК РФ Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 521 ГК РФ

- Начисление неустойки за просрочку поставки (недопоставку) товара в случае истечения срока поставки, истечения срока действия или расторжения договора поставки

- Требование к условию договора поставки о неустойке

- Порядок взыскания неустойки по договору поставки

- Случаи, когда поставщик считается просрочившим поставку товара

- Начисление неустойки за просрочку поставки части партии товара

Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Комментарии к статье

В каких случаях можно взыскать неустойку за недопоставку или просрочку поставки товара Как составить претензию к поставщику за нарушение сроков поставки, непоставку товара

ГК РФ ч.2, Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров ГК РФ ч.2, Статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки

Ст. 521 ГК РФ ч.2. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров

Гражданский кодекс