ГК РФ Статья 708. Сроки выполнения работы

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 708 ГК РФ

- Сроки выполнения работ как существенное условие договора подряда

- Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения подрядных работ

- Основания, по которым подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ

- Определение сроков выполнения подрядных работ

- Определение сроков выполнения подрядных работ в зависимости от выполнения обязательства заказчиком

- Все вопросы по ст. 708 ГК РФ

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

ГК РФ ч.2, Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц ГК РФ ч.2, Статья 709. Цена работы

Ст. 708 ГК РФ ч.2. Сроки выполнения работы

Гражданский кодекс