ГК РФ Статья 705. Распределение рисков между сторонами

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 705 ГК РФ

- Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, предоставленных по договору подряда

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

ГК РФ ч.2, Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика ГК РФ ч.2, Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик

Ст. 705 ГК РФ ч.2. Распределение рисков между сторонами

Гражданский кодекс