Акт на списание материалов кто подписывает
Подборка наиболее важных документов по запросу Акт на списание материалов кто подписывает (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Содержание акта выполненных работ
(КонсультантПлюс, 2024)"...Суд первой инстанции, оценив доводы сторон и имеющиеся в деле доказательства, признал необоснованными доводы субподрядчика относительно использования материалов в полном объеме в связи с приемкой результата выполненных работ генподрядчиком, поскольку подписанные сторонами акты выполненных работ содержат только общее наименование вида работ: электромонтажные работы, но не содержат перечня используемых давальческих материалов. Без соответствующего подтверждения фактического использования материалов при производстве работ односторонние акты на списание материалов, составленные субподрядчиком, не свидетельствуют об использовании материалов и их списании в полном объеме. Более того, доводы субподрядчика об использовании давальческих материалов в полном объеме суд счел противоречащими имеющимся в деле накладным на возврат материалов, на основании которых часть неиспользованных материалов была возвращена генподрядчику.
(КонсультантПлюс, 2024)"...Суд первой инстанции, оценив доводы сторон и имеющиеся в деле доказательства, признал необоснованными доводы субподрядчика относительно использования материалов в полном объеме в связи с приемкой результата выполненных работ генподрядчиком, поскольку подписанные сторонами акты выполненных работ содержат только общее наименование вида работ: электромонтажные работы, но не содержат перечня используемых давальческих материалов. Без соответствующего подтверждения фактического использования материалов при производстве работ односторонние акты на списание материалов, составленные субподрядчиком, не свидетельствуют об использовании материалов и их списании в полном объеме. Более того, доводы субподрядчика об использовании давальческих материалов в полном объеме суд счел противоречащими имеющимся в деле накладным на возврат материалов, на основании которых часть неиспользованных материалов была возвращена генподрядчику.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023 N 13АП-3100/2023 по делу N А56-3643/2022
Категория спора: Подряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки; 4) О взыскании неосновательного обогащения; 5) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Субподрядчик указывает на неисполнение заказчиком обязанности по оплате выполненных работ, заказчик в свою очередь ссылается на нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ, неустранение недостатков и неисполнение требований по возврату неотработанного аванса и давальческих материалов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено.Удовлетворяя заявленные требования по встречному иску, суд первой инстанции установил факт выполнения истцом работ не в полном объеме и ненадлежащего качества при отсутствии доказательств устранения недостатков выполненных работ, заявленных ответчиком при мотивированном отказе от приемки выполненных работ. Последнее обстоятельство, исходя из статьи 715, статьи 723 ГК РФ и пункта 6.3. договора, послужило законным основанием для отказа ответчика от договора и устранения недостатков силами замещающего подрядчика, в силу чего суд признал обоснованными по праву и доказанными по размеру требования ответчика о взыскании убытков в размере 887 971 руб. в размере расходов на устранение недостатков. Нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ признано судом законным основанием для начисления договорной неустойки в общей сумме 683 970 руб. 30 коп. Суд признал доказанным факт невозврата истцом ответчику давальческих материалов в сумме 608 252 руб., подтвержденный актом на списание давальческого материала N 1 - N 5, подписанное от имени истца заместителем генерального директора Голубева В.С., полномочия которого подтверждены допустимыми доказательствами и истцом не опровергнуты.
Категория спора: Подряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки; 4) О взыскании неосновательного обогащения; 5) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Субподрядчик указывает на неисполнение заказчиком обязанности по оплате выполненных работ, заказчик в свою очередь ссылается на нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ, неустранение недостатков и неисполнение требований по возврату неотработанного аванса и давальческих материалов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено.Удовлетворяя заявленные требования по встречному иску, суд первой инстанции установил факт выполнения истцом работ не в полном объеме и ненадлежащего качества при отсутствии доказательств устранения недостатков выполненных работ, заявленных ответчиком при мотивированном отказе от приемки выполненных работ. Последнее обстоятельство, исходя из статьи 715, статьи 723 ГК РФ и пункта 6.3. договора, послужило законным основанием для отказа ответчика от договора и устранения недостатков силами замещающего подрядчика, в силу чего суд признал обоснованными по праву и доказанными по размеру требования ответчика о взыскании убытков в размере 887 971 руб. в размере расходов на устранение недостатков. Нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ признано судом законным основанием для начисления договорной неустойки в общей сумме 683 970 руб. 30 коп. Суд признал доказанным факт невозврата истцом ответчику давальческих материалов в сумме 608 252 руб., подтвержденный актом на списание давальческого материала N 1 - N 5, подписанное от имени истца заместителем генерального директора Голубева В.С., полномочия которого подтверждены допустимыми доказательствами и истцом не опровергнуты.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...04.10.2007 сторонами подписаны акт о приемке выполненных работ (на сумму 217 021 руб. 70 коп.), акт списания материалов (на сумму 127 020 руб.), справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 344 239 руб. 70 коп.).
Статья: Стоимость работ уменьшили. Должен ли подрядчик корректировать расходы и сумму НДС?
(Серова А.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Однако при проведении проверок налоговые инспекторы разрешают учитывать в составе расходов стоимость тех видов и того количества материалов, которые были предъявлены заказчику к оплате на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки работ. Если фактически было списано материалов больше, их стоимость контролеры исключают из расходов и начисляют недоимки. Причем, рассматривая налоговые споры, арбитры признают действия проверяющих законными.
(Серова А.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Однако при проведении проверок налоговые инспекторы разрешают учитывать в составе расходов стоимость тех видов и того количества материалов, которые были предъявлены заказчику к оплате на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки работ. Если фактически было списано материалов больше, их стоимость контролеры исключают из расходов и начисляют недоимки. Причем, рассматривая налоговые споры, арбитры признают действия проверяющих законными.
Нормативные акты
Приказ ФСВТС России от 15.12.2022 N 104-од
"Об утверждении требований к оформлению лицензий, генеральных лицензий, заявлений на их получение, перечней, дополнительных перечней продукции военного назначения, порядка представления документов для получения лицензий, генеральных лицензий и отчетов об исполнении выданных лицензий, генеральных лицензий, порядка согласования и представления документов, подтверждающих утилизацию, уничтожение или иную утрату временно вывезенной продукции военного назначения, а также ее непригодность для дальнейшего использования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2023 N 73672)В заявлении на получение лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения с указанием срока возврата продукции в случаях, когда ввозимая (вывозимая) продукция может быть частично или полностью израсходована, в разделе производится запись о том, что израсходованные расходные материалы, имущество одноразового применения списываются по двустороннему акту, подписанному полномочными представителями Сторон - участников внешнеторговой сделки и возврату не подлежат. Например, при вывозе продукции военного назначения для ее демонстрации на международных выставках и показах (демонстрации в действии), предусматривающем использование вывозимых горюче-смазочных, расходных материалов и боеприпасов, производится следующая запись: "Израсходованные горюче-смазочные, расходные материалы и боеприпасы списываются по двустороннему акту, подписанному полномочными представителями Сторон-участников внешнеторговой сделки, и возврату не подлежат.".
"Об утверждении требований к оформлению лицензий, генеральных лицензий, заявлений на их получение, перечней, дополнительных перечней продукции военного назначения, порядка представления документов для получения лицензий, генеральных лицензий и отчетов об исполнении выданных лицензий, генеральных лицензий, порядка согласования и представления документов, подтверждающих утилизацию, уничтожение или иную утрату временно вывезенной продукции военного назначения, а также ее непригодность для дальнейшего использования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2023 N 73672)В заявлении на получение лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения с указанием срока возврата продукции в случаях, когда ввозимая (вывозимая) продукция может быть частично или полностью израсходована, в разделе производится запись о том, что израсходованные расходные материалы, имущество одноразового применения списываются по двустороннему акту, подписанному полномочными представителями Сторон - участников внешнеторговой сделки и возврату не подлежат. Например, при вывозе продукции военного назначения для ее демонстрации на международных выставках и показах (демонстрации в действии), предусматривающем использование вывозимых горюче-смазочных, расходных материалов и боеприпасов, производится следующая запись: "Израсходованные горюче-смазочные, расходные материалы и боеприпасы списываются по двустороннему акту, подписанному полномочными представителями Сторон-участников внешнеторговой сделки, и возврату не подлежат.".