Акт о простое
Подборка наиболее важных документов по запросу Акт о простое (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Приостановление работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)"...По доводам истца [генерального подрядчика - ред.], в результате приостановления работ по причинам, не зависящим от генерального подрядчика, и вследствие неустранения заказчиком причин такого приостановления в нарушение положений закона и договора ООО [истец - ред.] понесло убытки в виде простоя рабочего персонала и техники. Сторонами были составлены и подписаны акты о простое.
(КонсультантПлюс, 2024)"...По доводам истца [генерального подрядчика - ред.], в результате приостановления работ по причинам, не зависящим от генерального подрядчика, и вследствие неустранения заказчиком причин такого приостановления в нарушение положений закона и договора ООО [истец - ред.] понесло убытки в виде простоя рабочего персонала и техники. Сторонами были составлены и подписаны акты о простое.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как оформить простой по вине работодателя
(КонсультантПлюс, 2024)2.3. Когда и как составить акт о простое по вине работодателя
(КонсультантПлюс, 2024)2.3. Когда и как составить акт о простое по вине работодателя
Вопрос: Может ли ИП выдать простую доверенность с печатью своему работнику на право подписи счетов на оплату, актов оказания услуг, актов сверок? Будут ли налоговые риски для контрагентов, если подписывать документы по простой доверенности?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Может ли ИП выдать простую доверенность с печатью своему работнику (работает по трудовому договору) на право подписи счетов на оплату, актов оказания услуг, актов сверок? Или для подписания этих документов необходимо нотариально заверять такую доверенность? Будут ли налоговые риски для контрагентов, если подписывать документы по простой доверенности?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Может ли ИП выдать простую доверенность с печатью своему работнику (работает по трудовому договору) на право подписи счетов на оплату, актов оказания услуг, актов сверок? Или для подписания этих документов необходимо нотариально заверять такую доверенность? Будут ли налоговые риски для контрагентов, если подписывать документы по простой доверенности?