Гарантия на асфальтобетонное покрытие
Подборка наиболее важных документов по запросу Гарантия на асфальтобетонное покрытие (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Обязанность подрядчика приостановить работы
(КонсультантПлюс, 2024)...эксперты пришли к следующим выводам: причинами возникновения недостатков в виде выбоин, просадок, износа, впадин, колейности на поверхности асфальтобетонного покрытия и иных на... мосту, на подъездах к нему и под путепроводом... являются несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги, то есть превышение проектной нагрузки на дорогу, и разрушение бетонного основания дороги вследствие циклического морозного разрушения увлажненного основания. Наиболее вероятной причиной замачивания защитного слоя бетона является необеспеченный водоотвод с мостового полотна в уровне гидроизоляционного слоя, связанный с наличием на нем локальных неровностей вогнутого профиля - мест застоя воды. Дислокация дефектных мест асфальтобетонного покрытия в продольном направлении моста совпадает с местами расположения неровностей на защитном слое бетона. Ливневая канализация отсутствует, осуществляется поперечный отвод... Прочие влияющие факторы являются релевантными условиями, но не причинами обнаруженных дефектов; недостатки выполненных работ, которые возникли по причине некачественного выполнения работ ответчиком, в данном случае отсутствуют. Причины выявленных недостатков возникли по не зависящим от подрядчика обстоятельствам.
(КонсультантПлюс, 2024)...эксперты пришли к следующим выводам: причинами возникновения недостатков в виде выбоин, просадок, износа, впадин, колейности на поверхности асфальтобетонного покрытия и иных на... мосту, на подъездах к нему и под путепроводом... являются несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги, то есть превышение проектной нагрузки на дорогу, и разрушение бетонного основания дороги вследствие циклического морозного разрушения увлажненного основания. Наиболее вероятной причиной замачивания защитного слоя бетона является необеспеченный водоотвод с мостового полотна в уровне гидроизоляционного слоя, связанный с наличием на нем локальных неровностей вогнутого профиля - мест застоя воды. Дислокация дефектных мест асфальтобетонного покрытия в продольном направлении моста совпадает с местами расположения неровностей на защитном слое бетона. Ливневая канализация отсутствует, осуществляется поперечный отвод... Прочие влияющие факторы являются релевантными условиями, но не причинами обнаруженных дефектов; недостатки выполненных работ, которые возникли по причине некачественного выполнения работ ответчиком, в данном случае отсутствуют. Причины выявленных недостатков возникли по не зависящим от подрядчика обстоятельствам.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Договор подряда на ремонт дороги
(КонсультантПлюс, 2024)...эксперты пришли к следующим выводам: причинами возникновения недостатков в виде выбоин просадок, износа, впадин, колейности на поверхности асфальтобетонного покрытия и иных на... мосту, на подъездах к нему и под путепроводом... являются несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги, то есть превышение проектной нагрузки на дорогу и разрушение бетонного основания дороги вследствие циклического морозного разрушения увлажненного основания. Наиболее вероятной причиной замачивания защитного слоя бетона является необеспеченный водоотвод с мостового полотна в уровне гидроизоляционного слоя, связанный с наличием на нем локальных неровностей вогнутого профиля - мест застоя воды. Дислокация дефектных мест асфальтобетонного покрытия в продольном направлении моста совпадает с местами расположения неровностей на защитном слое бетона. Ливневая канализация отсутствует, осуществляется поперечный отвод... Прочие влияющие факторы являются релевантными условиями, но не причинами обнаруженных дефектов; недостатки выполненных работ, которые возникли по причине некачественного выполнения работ ответчиком, в данном случае отсутствуют. Причины выявленных недостатков возникли по не зависящим от подрядчика обстоятельствам.
(КонсультантПлюс, 2024)...эксперты пришли к следующим выводам: причинами возникновения недостатков в виде выбоин просадок, износа, впадин, колейности на поверхности асфальтобетонного покрытия и иных на... мосту, на подъездах к нему и под путепроводом... являются несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги, то есть превышение проектной нагрузки на дорогу и разрушение бетонного основания дороги вследствие циклического морозного разрушения увлажненного основания. Наиболее вероятной причиной замачивания защитного слоя бетона является необеспеченный водоотвод с мостового полотна в уровне гидроизоляционного слоя, связанный с наличием на нем локальных неровностей вогнутого профиля - мест застоя воды. Дислокация дефектных мест асфальтобетонного покрытия в продольном направлении моста совпадает с местами расположения неровностей на защитном слое бетона. Ливневая канализация отсутствует, осуществляется поперечный отвод... Прочие влияющие факторы являются релевантными условиями, но не причинами обнаруженных дефектов; недостатки выполненных работ, которые возникли по причине некачественного выполнения работ ответчиком, в данном случае отсутствуют. Причины выявленных недостатков возникли по не зависящим от подрядчика обстоятельствам.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияЗаказчик не оплатил стоимость выполненных работ на сумму 1 260 562 руб., ссылаясь на некачественное их выполнение, в подтверждение чего были представлены документы: гарантийное письмо от 21.11.2007 N 418, согласно которому подрядчик обязался до конца мая 2008 года устранить дефекты в работах по устройству асфальтобетонного покрытия, письма от 14.01.2008 N 12, от 17.06.2008 N 32, от 01.07.2008 N 34 и другая переписка по вопросу устранения скрытых недостатков в работах, обнаруженных заказчиком.
Нормативные акты
Решение Челябинского УФАС России от 19.06.2024 N 074/06/106-1267/2024(255-ж/2024)
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчиком нарушены требования законодательства о контрактной системе при осуществлении электронного аукциона в части наличия противоречий при установлении гарантийных обязательств.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Так, в пункте 7.2 проект контракта указано, что гарантийный срок составляет 2 (два) года с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантийные обязательства распространяются на результат выполненных работ и используемые в ходе выполнения работ материалы, тогда как в техническом задании предусмотрено, что гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие составляет 2 (два) года с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ посредством единой информационной системы в сфере закупок. Гарантийные обязательства распространяются на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчиком нарушены требования законодательства о контрактной системе при осуществлении электронного аукциона в части наличия противоречий при установлении гарантийных обязательств.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Так, в пункте 7.2 проект контракта указано, что гарантийный срок составляет 2 (два) года с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантийные обязательства распространяются на результат выполненных работ и используемые в ходе выполнения работ материалы, тогда как в техническом задании предусмотрено, что гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие составляет 2 (два) года с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ посредством единой информационной системы в сфере закупок. Гарантийные обязательства распространяются на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 N 1066
"О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства"Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет
"О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства"Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет