Этап государственного контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Этап государственного контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 95 "Изменение, расторжение контракта" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Арбитражный суд Уральского округа)Заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика штрафа по государственному контракту за ненадлежащее выполнение этапа работ, ссылаясь на то, что после заключения контракта сторонами подписан график оплаты выполненных объемов работ, предусматривающий обязанность подрядчика выполнять определенный объем работ в установленный срок (ежемесячно), а также обязанность заказчика производить соответствующую оплату, что свидетельствует о том, что, согласившись на ежемесячную оплату работ в соответствии с графиком оплаты работ, ответчик взял на себя обязательство по выполнению работ поэтапно, и, поскольку один из этапов работ ответчик выполнил несвоевременно, имеются основания для начисления штрафа, предусмотренного условиями контракта.
(Арбитражный суд Уральского округа)Заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика штрафа по государственному контракту за ненадлежащее выполнение этапа работ, ссылаясь на то, что после заключения контракта сторонами подписан график оплаты выполненных объемов работ, предусматривающий обязанность подрядчика выполнять определенный объем работ в установленный срок (ежемесячно), а также обязанность заказчика производить соответствующую оплату, что свидетельствует о том, что, согласившись на ежемесячную оплату работ в соответствии с графиком оплаты работ, ответчик взял на себя обязательство по выполнению работ поэтапно, и, поскольку один из этапов работ ответчик выполнил несвоевременно, имеются основания для начисления штрафа, предусмотренного условиями контракта.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 431 "Толкование договора" ГК РФ"Апелляционный суд установил, что в соответствии с пунктом 59 соглашения от 27.06.2006 N 253/10/8/Д13/0312-06 к государственному контракту общая сумма штрафных санкций не может превышать установленной контрактной цены ОКР (этапа, подэтапа ОКР)". При этом в пункте 57 соглашения предусмотрено, что неустойка начисляется на сумму невыполненной ОКР (этапа, подэтапа ОКР) за каждый день просрочки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об определении срока исполнения контракта (отдельных этапов его исполнения) и применении условий типового контракта на оказание охранных услуг.
(Письмо Минфина России от 09.08.2023 N 24-06-06/74720)Согласно пункту 8.4 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом N 44-ФЗ документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
(Письмо Минфина России от 09.08.2023 N 24-06-06/74720)Согласно пункту 8.4 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом N 44-ФЗ документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)8.4) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
(ред. от 08.08.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)8.4) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;