Кем устанавливаются обстоятельства непреодолимой силы
Подборка наиболее важных документов по запросу Кем устанавливаются обстоятельства непреодолимой силы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 416 ГК РФ "Прекращение обязательства невозможностью исполнения"1.3.2. Договором можно установить специальные правила прекращения обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (позиция ВС РФ) >>>
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Неисполнение обязательств по договору подряда из-за форс-мажора
(КонсультантПлюс, 2024)"...Истец [заказчик - ред.] указывает, что суды необоснованно освободили ответчика [подрядчика - ред.] от ответственности [уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ - ред.], признав неблагоприятные погодные условия в качестве обстоятельств непреодолимой силы...
(КонсультантПлюс, 2024)"...Истец [заказчик - ред.] указывает, что суды необоснованно освободили ответчика [подрядчика - ред.] от ответственности [уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ - ред.], признав неблагоприятные погодные условия в качестве обстоятельств непреодолимой силы...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7
(ред. от 22.06.2021)
"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"8. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.
(ред. от 22.06.2021)
"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"8. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.