Место выполнения работ 44-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Место выполнения работ 44-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Отмена конкурса по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)...установлено, что местами выполнения работ в числе прочих определены территории государственного природного заказника...
(КонсультантПлюс, 2025)...установлено, что местами выполнения работ в числе прочих определены территории государственного природного заказника...
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Форс-мажор при закупках по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Полагая, что имеются основания для внесения изменений в договоры в части срока выполнения работ, АО... обратилось в арбитражный суд...
(КонсультантПлюс, 2025)Полагая, что имеются основания для внесения изменений в договоры в части срока выполнения работ, АО... обратилось в арбитражный суд...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как подготовить проект государственного, муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)место выполнения работы (п. 7 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ);
(КонсультантПлюс, 2025)место выполнения работы (п. 7 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ);
Готовое решение: Как заказчику по Закону N 44-ФЗ проводить закупки с использованием единого агрегатора торговли "Березка"
(КонсультантПлюс, 2025)заполните все обязательные поля объявления, в том числе контактные данные, количество товара, место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условия оплаты. Допускается установить, что поданные предложения могут оцениваться на соответствие требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ;
(КонсультантПлюс, 2025)заполните все обязательные поля объявления, в том числе контактные данные, количество товара, место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условия оплаты. Допускается установить, что поданные предложения могут оцениваться на соответствие требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ;
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
Готовое решение: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)При закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг) укажите информацию о количестве (исключение - закупки с неизвестным объемом), единице измерения и месте поставки товара;
(КонсультантПлюс, 2025)При закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг) укажите информацию о количестве (исключение - закупки с неизвестным объемом), единице измерения и месте поставки товара;
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)Возражая против заявленных заказчиком требований, подрядчик указывал, что на территории учреждения (объекта выполнения работ) действует пропускной режим; для обеспечения пропускного режима и выдачи временных пропусков подрядчик обязан предоставить заказчику перед началом выполнения работ список работников и транспортных средств, которые будут привлечены в производстве работ. При этом контрактом не установлен порядок выдачи пропусков: не определены сроки предоставления списков для получения пропуска, не определен срок проверки данных и срок выдачи пропусков. Подрядчик направил списки работников и транспортных средств письмом от 10.01.2023 N 02, которое получено заказчиком в этот же день. Подрядчик также направлял письма с запросом о предоставлении допуска (согласование списка сотрудников и транспортных средств) письмами от 12.01.2023 N 04; от 16.01.2023 N 08; от 19.01.2023 N 09; от 23.01.2023 N 10. По состоянию на 25.01.2023 информация о согласовании (не согласовании) допуска на объект заказчиком ни на одного сотрудника подрядчика не направлена. Сроки выполнения работ истекли. Заказчик доступ на объект сотрудникам подрядчика не предоставил, в связи с чем, подрядчик не имел возможности приступить к выполнению работ. Предоставление допуска к месту выполнения работ (согласование списка сотрудников подрядчика) является встречным обязательством заказчика. В связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств по контракту, не предоставлением допуска к месту выполнения работ, подрядчик принял решение от 25.01.2023 N 13 об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании статей 719, 450.1 Гражданского кодекса, пункта 10.7. контракта, части 19 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. До вступления в законную силу указанного решения заказчик доступ к месту выполнения работ не предоставил подрядчику, решение вступило в законную силу 04.02.2023. Подрядчик указывал, что сам заказчик в иске подтверждает факт не предоставления подрядчику доступа к месту выполнения работ в период действия контракта. Подрядчик указывал, что причиной невозможности надлежащего исполнения принятых на себя обязательств явилось невыполнение заказчиком встречных обязательств по контракту: не предоставление доступа к месту выполнения работ, не согласование списка сотрудников для допуска в учреждение. Ссылаясь на пункт 1 статьи 718, пункт 3 статьи 405, а также статьи 747, 750 Гражданского кодекса, подрядчик просил суд отказать в иске.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)Возражая против заявленных заказчиком требований, подрядчик указывал, что на территории учреждения (объекта выполнения работ) действует пропускной режим; для обеспечения пропускного режима и выдачи временных пропусков подрядчик обязан предоставить заказчику перед началом выполнения работ список работников и транспортных средств, которые будут привлечены в производстве работ. При этом контрактом не установлен порядок выдачи пропусков: не определены сроки предоставления списков для получения пропуска, не определен срок проверки данных и срок выдачи пропусков. Подрядчик направил списки работников и транспортных средств письмом от 10.01.2023 N 02, которое получено заказчиком в этот же день. Подрядчик также направлял письма с запросом о предоставлении допуска (согласование списка сотрудников и транспортных средств) письмами от 12.01.2023 N 04; от 16.01.2023 N 08; от 19.01.2023 N 09; от 23.01.2023 N 10. По состоянию на 25.01.2023 информация о согласовании (не согласовании) допуска на объект заказчиком ни на одного сотрудника подрядчика не направлена. Сроки выполнения работ истекли. Заказчик доступ на объект сотрудникам подрядчика не предоставил, в связи с чем, подрядчик не имел возможности приступить к выполнению работ. Предоставление допуска к месту выполнения работ (согласование списка сотрудников подрядчика) является встречным обязательством заказчика. В связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств по контракту, не предоставлением допуска к месту выполнения работ, подрядчик принял решение от 25.01.2023 N 13 об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании статей 719, 450.1 Гражданского кодекса, пункта 10.7. контракта, части 19 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. До вступления в законную силу указанного решения заказчик доступ к месту выполнения работ не предоставил подрядчику, решение вступило в законную силу 04.02.2023. Подрядчик указывал, что сам заказчик в иске подтверждает факт не предоставления подрядчику доступа к месту выполнения работ в период действия контракта. Подрядчик указывал, что причиной невозможности надлежащего исполнения принятых на себя обязательств явилось невыполнение заказчиком встречных обязательств по контракту: не предоставление доступа к месту выполнения работ, не согласование списка сотрудников для допуска в учреждение. Ссылаясь на пункт 1 статьи 718, пункт 3 статьи 405, а также статьи 747, 750 Гражданского кодекса, подрядчик просил суд отказать в иске.
Вопрос: О лицах, которые могут быть участниками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
(Письмо Минфина России от 10.10.2024 N 24-06-09/98357)Участником закупки может являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого являются государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (далее - Закон N 255-ФЗ), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом N 255-ФЗ (пункт 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ).
(Письмо Минфина России от 10.10.2024 N 24-06-09/98357)Участником закупки может являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого являются государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (далее - Закон N 255-ФЗ), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом N 255-ФЗ (пункт 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ).
Готовое решение: Как провести открытый электронный конкурс по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
Статья: При приобретении новогодних фигур суд не увидел дробления закупки
(Суворова Т.)
("Казенные учреждения: учет, налоги, право", 2025, N 2)Применительно к ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например сделка о залоге или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), сделка о страховании противоправных интересов (ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового образования не свидетельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов.
(Суворова Т.)
("Казенные учреждения: учет, налоги, право", 2025, N 2)Применительно к ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например сделка о залоге или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), сделка о страховании противоправных интересов (ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового образования не свидетельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов.
Статья: Отдельные вопросы формирования извещения о закупке в ЕИС
(Суворова Т.)
("Казенные учреждения: учет, налоги, право", 2024, N 4)3) в извещении об осуществлении закупки отражается предусмотренная Законом N 44-ФЗ информация о закупаемом товаре, поставляемом заказчику при выполнении закупаемых работ, в том числе:
(Суворова Т.)
("Казенные учреждения: учет, налоги, право", 2024, N 4)3) в извещении об осуществлении закупки отражается предусмотренная Законом N 44-ФЗ информация о закупаемом товаре, поставляемом заказчику при выполнении закупаемых работ, в том числе:
Готовое решение: Как составить проект контракта на поставку и монтаж оборудования по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Если типового контракта нет, можете составить проект самостоятельно. Включите в него все существенные условия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для договора поставки и договора выполнения работ, а также обязательные условия, предусмотренные Законом N 44-ФЗ для контрактов.
(КонсультантПлюс, 2025)Если типового контракта нет, можете составить проект самостоятельно. Включите в него все существенные условия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для договора поставки и договора выполнения работ, а также обязательные условия, предусмотренные Законом N 44-ФЗ для контрактов.
Статья: Июльские поправки к Закону N 44-ФЗ: какими станут конкурентные процедуры с 1 января 2022 года
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 8)1. В случае осуществления закупок на основании ч. 5, 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ больше не нужно будет размещать в ЕИС вместе с извещением о закупке копии соглашений, предусмотренных указанными нормами.
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 8)1. В случае осуществления закупок на основании ч. 5, 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ больше не нужно будет размещать в ЕИС вместе с извещением о закупке копии соглашений, предусмотренных указанными нормами.
Готовое решение: Государственный, муниципальный контракт
(КонсультантПлюс, 2025)исчерпывающие сведения об условиях исполнения контракта. К ним относятся требования к характеристикам товаров, работ, услуг, месту и срокам поставки, выполнения или оказания, порядок и сроки приемки и т.д.
(КонсультантПлюс, 2025)исчерпывающие сведения об условиях исполнения контракта. К ним относятся требования к характеристикам товаров, работ, услуг, месту и срокам поставки, выполнения или оказания, порядок и сроки приемки и т.д.
Готовое решение: Как составить описание объекта закупки (техническое задание) для закупки по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Составьте проект контракта на выполнение работ (оказание услуг), отразив в нем в том числе обязательства сторон и иные условия, связанные с поставкой товара. В частности, в проекте контракта, заключаемого по результатам электронных процедур закупки, предусмотрите обязанность поставщика указать в документе о приемке помимо информации о выполненных работах (оказанных услугах) также сведения о поставленном товаре, в том числе о его наименовании, месте поставки, количестве, стоимости с указанием цены за единицу, наименовании страны происхождения (пп. 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)Составьте проект контракта на выполнение работ (оказание услуг), отразив в нем в том числе обязательства сторон и иные условия, связанные с поставкой товара. В частности, в проекте контракта, заключаемого по результатам электронных процедур закупки, предусмотрите обязанность поставщика указать в документе о приемке помимо информации о выполненных работах (оказанных услугах) также сведения о поставленном товаре, в том числе о его наименовании, месте поставки, количестве, стоимости с указанием цены за единицу, наименовании страны происхождения (пп. 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).