Можно ли уплатить неустойку за счет средств банковской гарантии
Подборка наиболее важных документов по запросу Можно ли уплатить неустойку за счет средств банковской гарантии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Обеспечение обязательства банковской гарантией
(КонсультантПлюс, 2024)...в адрес [гаранта - ред.]... ответчиком направлено требование платежа по банковской гарантии... в целях погашения задолженности АО [подрядчика - ред.]... по уплате неустойки... начисленной в связи с нарушением генподрядчиком сроков завершения выполнения этапов работ...
(КонсультантПлюс, 2024)...в адрес [гаранта - ред.]... ответчиком направлено требование платежа по банковской гарантии... в целях погашения задолженности АО [подрядчика - ред.]... по уплате неустойки... начисленной в связи с нарушением генподрядчиком сроков завершения выполнения этапов работ...
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2022 N 15АП-11633/2022 по делу N А53-12939/2021
Требование: О взыскании убытков по государственному контракту на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и территории автомобильных пунктов пропуска и мест пересечения через государственную границу.
Решение: Требование удовлетворено в части.При новом рассмотрении судом надлежащим образом не исследованы основания для предъявления требований бенефициаром по банковской гарантии, не выполнены указания суда кассационной инстанции. В связи с тем, что ФГКУ "Росгранстрой" заявлен отдельный иск о взыскании штрафных санкций, зачет (удержание средств в счет оплаты неустойки) им не производилось. Учитывая процедуру наблюдения, введенную в отношении ООО "Ремсервис", в соответствии с пунктом 4 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковое заявление подлежало оставлению без рассмотрения. Неверно произведен расчет суммы штрафа, применению подлежит пункт 8.7 контракта, а не пункт 8.6, следовательно, сумма штрафа составит 15000 руб.
Требование: О взыскании убытков по государственному контракту на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и территории автомобильных пунктов пропуска и мест пересечения через государственную границу.
Решение: Требование удовлетворено в части.При новом рассмотрении судом надлежащим образом не исследованы основания для предъявления требований бенефициаром по банковской гарантии, не выполнены указания суда кассационной инстанции. В связи с тем, что ФГКУ "Росгранстрой" заявлен отдельный иск о взыскании штрафных санкций, зачет (удержание средств в счет оплаты неустойки) им не производилось. Учитывая процедуру наблюдения, введенную в отношении ООО "Ремсервис", в соответствии с пунктом 4 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковое заявление подлежало оставлению без рассмотрения. Неверно произведен расчет суммы штрафа, применению подлежит пункт 8.7 контракта, а не пункт 8.6, следовательно, сумма штрафа составит 15000 руб.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Возможна ли выплата неустойки за счет средств банковской гарантии?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Возможна ли выплата неустойки за счет средств банковской гарантии?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Возможна ли выплата неустойки за счет средств банковской гарантии?
Статья: Опыт работы государственного заказчика с поставщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им государственного контракта
(Матвеева Н.С.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2022, N 5)10. УФСИН по Кировской области было направлено требование в банк об уплате неустойки и фактического ущерба за счет средств банковской гарантии. В пределах суммы гарантии претензия банком была погашена.
(Матвеева Н.С.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2022, N 5)10. УФСИН по Кировской области было направлено требование в банк об уплате неустойки и фактического ущерба за счет средств банковской гарантии. В пределах суммы гарантии претензия банком была погашена.
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 26.02.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1) об условии, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Федерального казначейства;
(ред. от 26.02.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1) об условии, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Федерального казначейства;