Нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2024 N 11АП-12801/2024 по делу N А55-7332/2024
Требование: О возмещении убытков, возникших в связи с необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. Требование удовлетворено.Данные обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для настоящего дела, были установлены в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2023, принятого при рассмотрении дела N А55-12031/2022 по иску Администрации городского округа Тольятти о взыскании с индивидуального предпринимателя Никитина Вячеслава Вячеславовича неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021, в удовлетворении которого заказчику было отказано.
Требование: О возмещении убытков, возникших в связи с необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. Требование удовлетворено.Данные обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для настоящего дела, были установлены в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2023, принятого при рассмотрении дела N А55-12031/2022 по иску Администрации городского округа Тольятти о взыскании с индивидуального предпринимателя Никитина Вячеслава Вячеславовича неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021, в удовлетворении которого заказчику было отказано.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения7. Ответственность подрядчика по государственному (муниципальному) контракту за нарушение сроков выполнения работ
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2024)Суд частично взыскал с подрядчика пени за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту. Суд в т.ч. указал, что подрядчик в порядке ст. 716 ГК РФ не предупредил заказчика о невозможности выполнения работ по независящим от него обстоятельствам, не приостановил работу до их устранения и др. Отклонил доводы о том, что вовремя исполнить обязательства ему помешали ограничения в связи с коронавирусом, т.к. контракт заключался и исполнялся в период его распространения, к подрядчику не применяется мораторий на банкротство, а обязанность по выполнению работ возникла после его введения. Стороны должны были знать об ограничениях (запрет на передвижение ТС и проч.), поэтому в этом случае коронавирус - не форс-мажор.
(КонсультантПлюс, 2024)Суд частично взыскал с подрядчика пени за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту. Суд в т.ч. указал, что подрядчик в порядке ст. 716 ГК РФ не предупредил заказчика о невозможности выполнения работ по независящим от него обстоятельствам, не приостановил работу до их устранения и др. Отклонил доводы о том, что вовремя исполнить обязательства ему помешали ограничения в связи с коронавирусом, т.к. контракт заключался и исполнялся в период его распространения, к подрядчику не применяется мораторий на банкротство, а обязанность по выполнению работ возникла после его введения. Стороны должны были знать об ограничениях (запрет на передвижение ТС и проч.), поэтому в этом случае коронавирус - не форс-мажор.
Решение Красноярского УФАС России от 03.09.2024 N 024/10/104-2697/2024
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Вместе с тем, несмотря на направленные в адрес заказчика уведомления, Комиссия отмечает, что работы по исполнению принятых по заключенному контракту обязательств не были осуществлены обществом надлежащим образом. Так, в соответствии с Уведомлением (претензией) о нарушении условий муниципального контракта по срокам выполнения от 02.07.2024 по состоянию на последний день срока исполнения обязательств по контракту - 30.06.2024 работы выполнены менее, чем на 50% от всего объема запланированных работ.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Вместе с тем, несмотря на направленные в адрес заказчика уведомления, Комиссия отмечает, что работы по исполнению принятых по заключенному контракту обязательств не были осуществлены обществом надлежащим образом. Так, в соответствии с Уведомлением (претензией) о нарушении условий муниципального контракта по срокам выполнения от 02.07.2024 по состоянию на последний день срока исполнения обязательств по контракту - 30.06.2024 работы выполнены менее, чем на 50% от всего объема запланированных работ.