Неустойка на аванс по договору подряда
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка на аванс по договору подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Обеспечение обязательств, связанных с авансом
(КонсультантПлюс, 2024)3. Неустойка на аванс по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)3. Неустойка на аванс по договору подряда
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2023 N 308-ЭС23-2076 по делу N А53-3686/2022
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения и неустойки по договору подряда.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку факт перечисления заказчиком аванса по договору подтвержден, доказательства сдачи подрядчиком результата выполненных работ либо возврата полученных денежных средств не представлены. Неустойка начислена правомерно.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.По результатам изучения принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установлено, что предусмотренные статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют. Исходя из фактических обстоятельств дела и оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса, суды, не установив надлежащего исполнения ответчиком обязательств по заключенному договору подряда, признали со ссылками на положения статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, что договор подряда был расторгнут, доказательств выполнения работ на сумму перечисленного аванса подрядчиком не представлено. Требования о взыскании суммы аванса и неустойки за нарушение сроков выполнения работ признаны правомерными.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения и неустойки по договору подряда.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку факт перечисления заказчиком аванса по договору подтвержден, доказательства сдачи подрядчиком результата выполненных работ либо возврата полученных денежных средств не представлены. Неустойка начислена правомерно.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.По результатам изучения принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установлено, что предусмотренные статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют. Исходя из фактических обстоятельств дела и оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса, суды, не установив надлежащего исполнения ответчиком обязательств по заключенному договору подряда, признали со ссылками на положения статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, что договор подряда был расторгнут, доказательств выполнения работ на сумму перечисленного аванса подрядчиком не представлено. Требования о взыскании суммы аванса и неустойки за нарушение сроков выполнения работ признаны правомерными.