Неустойка с поставщика по договору поставки
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка с поставщика по договору поставки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации (новое поступление): Приемка товара при закупках по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)"...государственное унитарное предприятие [заказчик - ред.]... обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества [поставщик - ред.]... договорной неустойки... за поставку топлива ненадлежащего качества.
(КонсультантПлюс, 2024)"...государственное унитарное предприятие [заказчик - ред.]... обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества [поставщик - ред.]... договорной неустойки... за поставку топлива ненадлежащего качества.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 329 "Способы обеспечения исполнения обязательств" ГК РФ"Исследовав фактические обстоятельства дела, удовлетворяя частично иск, суды руководствовались статьями 309, 314, 329, 330, 434, 452, 457, 506, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что предусмотренная пунктом 8.1.1 договора мера ответственности за нарушение поставщиком сроков поставки товара в виде неустойки в удовлетворенном размере с учетом произведенной судом корректировки ее расчета соответствует условиям договора и последствиям нарушения обязательств."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2024)Суд не взыскал неустойку с поставщика (продавца) по договору поставки (купли-продажи). Суд пришел к выводу, что поставщик (продавец) просрочил срок поставки из-за форс-мажора - был закрыт из-за коронавируса на карантин китайский город, из которого планировалась поставка, и где товар фактически находился. Это подтверждается, например, заключением ТПП по региону, ответом Международной торговой палаты Китая о прекращении работы таможни. Поскольку ранее такие меры не вводились, то ситуацию можно признать форс-мажором, и поэтому нет оснований для взыскания неустойки.
(КонсультантПлюс, 2024)Суд не взыскал неустойку с поставщика (продавца) по договору поставки (купли-продажи). Суд пришел к выводу, что поставщик (продавец) просрочил срок поставки из-за форс-мажора - был закрыт из-за коронавируса на карантин китайский город, из которого планировалась поставка, и где товар фактически находился. Это подтверждается, например, заключением ТПП по региону, ответом Международной торговой палаты Китая о прекращении работы таможни. Поскольку ранее такие меры не вводились, то ситуацию можно признать форс-мажором, и поэтому нет оснований для взыскания неустойки.
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с антикризисными мерами"
(КонсультантПлюс, 2024)Нижестоящие суды отказали во взыскании неустойки по договору с исполнителя (поставщика), который нарушил срок поставки продукции для комплектации ГОЗ. Суд в т.ч. указал, что заказчик входит в группу предприятий АО, 100% акций которой находятся в федеральной собственности. В отношении поставщика применены общеизвестные международные санкции блокирующего типа, не требующие доказывания. Поскольку и заказчик, и поставщик подпадают под условия Правил N 783, то неустойка должна быть списана заказчиком.
(КонсультантПлюс, 2024)Нижестоящие суды отказали во взыскании неустойки по договору с исполнителя (поставщика), который нарушил срок поставки продукции для комплектации ГОЗ. Суд в т.ч. указал, что заказчик входит в группу предприятий АО, 100% акций которой находятся в федеральной собственности. В отношении поставщика применены общеизвестные международные санкции блокирующего типа, не требующие доказывания. Поскольку и заказчик, и поставщик подпадают под условия Правил N 783, то неустойка должна быть списана заказчиком.