Неустойка за нарушение начального срока выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за нарушение начального срока выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2022 N 15АП-24279/2021 по делу N А53-33865/2021
Требование: О взыскании пени по муниципальному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик принял на себя обязательства выполнить работы по ремонту автодорог к определенному контрактами сроку (до 01.09.2021). Учитывая, что срок, предусмотренный спорными контрактами в рамках заявленного истцом ко взысканию периода, не наступил, отсутствует факт просрочки исполнения обязательства со стороны ответчика, а как следствие отсутствуют основания для взыскания неустойки. Нарушение начального срока работ не может являться нарушением обязательства по выполнению работ, предусмотренных спорными муниципальными контрактами.
Требование: О взыскании пени по муниципальному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик принял на себя обязательства выполнить работы по ремонту автодорог к определенному контрактами сроку (до 01.09.2021). Учитывая, что срок, предусмотренный спорными контрактами в рамках заявленного истцом ко взысканию периода, не наступил, отсутствует факт просрочки исполнения обязательства со стороны ответчика, а как следствие отсутствуют основания для взыскания неустойки. Нарушение начального срока работ не может являться нарушением обязательства по выполнению работ, предусмотренных спорными муниципальными контрактами.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Нарушение сроков оплаты по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)...принимая во внимание, что акт выполненных работ подписан сторонами 21.12.2016 без замечаний, однако ответчик свои обязательств по подготовке и передаче проектной документации заказчику не исполняет (срок выполнения данного этапа работ установлен 31.08.2017), срок предоставления заказчику рабочей документации ответчиком нарушен более чем на два месяца, что свидетельствует о недобросовестном исполнении своих обязательств ответчиком перед заказчиком, суды пришли к выводу о том, что все разумные сроки ожидания оплаты истцом от ответчика истекли, срок оплаты наступил, в противном случае ответчик может отказываться производить оплату выполненных работ в течение неопределенного времени...
(КонсультантПлюс, 2024)...принимая во внимание, что акт выполненных работ подписан сторонами 21.12.2016 без замечаний, однако ответчик свои обязательств по подготовке и передаче проектной документации заказчику не исполняет (срок выполнения данного этапа работ установлен 31.08.2017), срок предоставления заказчику рабочей документации ответчиком нарушен более чем на два месяца, что свидетельствует о недобросовестном исполнении своих обязательств ответчиком перед заказчиком, суды пришли к выводу о том, что все разумные сроки ожидания оплаты истцом от ответчика истекли, срок оплаты наступил, в противном случае ответчик может отказываться производить оплату выполненных работ в течение неопределенного времени...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)В приложении к договору стороны предусмотрели отдельные этапы работ и согласовали начальные и конечные сроки их выполнения. За нарушение сроков выполнения работ по соответствующим этапам подрядчик обязался уплатить заказчику неустойку.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)В приложении к договору стороны предусмотрели отдельные этапы работ и согласовали начальные и конечные сроки их выполнения. За нарушение сроков выполнения работ по соответствующим этапам подрядчик обязался уплатить заказчику неустойку.
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Суды отказали в удовлетворении требований, исходя из того, что муниципальный контракт от 23.07.2008 N 64 является незаключенным, так как сторонами не согласован начальный срок выполнения работ, следовательно, у истца отсутствует право требовать от ответчика уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения работ, предусмотренной п. 8.4 указанного контракта.
Нормативные акты
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165
<Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными>Товарищество собственников жилья обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда.
<Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными>Товарищество собственников жилья обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда.