О заключении контрактов со сроком исполнения до даты их заключения
Подборка наиболее важных документов по запросу О заключении контрактов со сроком исполнения до даты их заключения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Неустойка за просрочку поставки товара по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Так как ответчик осуществил поставку оборудования 30.12.2019... т.е. сразу после заключения дополнительного соглашения, фактически данная поставка осуществлена в срок, соответствующий понятию разумного срока с даты заключения контракта... истец не вправе начислять неустойку за просрочку исполнения... по Контракту..."
(КонсультантПлюс, 2024)Так как ответчик осуществил поставку оборудования 30.12.2019... т.е. сразу после заключения дополнительного соглашения, фактически данная поставка осуществлена в срок, соответствующий понятию разумного срока с даты заключения контракта... истец не вправе начислять неустойку за просрочку исполнения... по Контракту..."
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.05.2024 по делу N А33-13756/2016к316
Требование: Об отмене определения о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов.
Решение: Определение изменено.Сам по себе факт заключения сторонами дополнительно соглашения от 29.12.2017 N 8 к государственному контракту, которым стороны изменили сроки исполнения обязательств, не исключает возможности применения к ФГУП "ГВСУ N 9" мер гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку с даты истечения срока, предусмотренного сторонами для выполнения работ, и до даты заключения дополнительного соглашения к контракту должник находился в просрочке. В указанном дополнительном соглашении отсутствуют условия, прямо освобождающие подрядчика от ответственности за нарушение условий принятого им на себя обязательства. Соглашением от 29.12.2020 стороны расторгли контракт от 15.07.2015 N 1516187381972090942000000/ДС-БЗ-20-АБ/3.
Требование: Об отмене определения о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов.
Решение: Определение изменено.Сам по себе факт заключения сторонами дополнительно соглашения от 29.12.2017 N 8 к государственному контракту, которым стороны изменили сроки исполнения обязательств, не исключает возможности применения к ФГУП "ГВСУ N 9" мер гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку с даты истечения срока, предусмотренного сторонами для выполнения работ, и до даты заключения дополнительного соглашения к контракту должник находился в просрочке. В указанном дополнительном соглашении отсутствуют условия, прямо освобождающие подрядчика от ответственности за нарушение условий принятого им на себя обязательства. Соглашением от 29.12.2020 стороны расторгли контракт от 15.07.2015 N 1516187381972090942000000/ДС-БЗ-20-АБ/3.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О заключении контрактов со сроком исполнения до даты их заключения.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-85)Вопрос: О заключении контрактов со сроком исполнения до даты их заключения.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-85)Вопрос: О заключении контрактов со сроком исполнения до даты их заключения.
Вопрос: Вправе ли учреждение заключить муниципальный контракт со сроком исполнения до даты его заключения?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2019, N 6)"Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2019, N 6
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2019, N 6)"Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2019, N 6
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
(ред. от 08.08.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В случае проведения таких закупок заказчик обязан направить уведомление о закупке в контрольный орган не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В случае проведения таких закупок заказчик обязан направить уведомление о закупке в контрольный орган не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта.