Обжалование отказа от договора подряда
Подборка наиболее важных документов по запросу Обжалование отказа от договора подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Строительный подряд: Подрядчик хочет признать договор недействительным (полностью или в части)
(КонсультантПлюс, 2025)Суд установил недобросовестность Подрядчика, который в рамках иного спора, полагаясь на действительность договора подряда, оспаривал односторонний отказ Заказчика от него
(КонсультантПлюс, 2025)Суд установил недобросовестность Подрядчика, который в рамках иного спора, полагаясь на действительность договора подряда, оспаривал односторонний отказ Заказчика от него
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Право подрядчика на односторонний отказ от договора
(КонсультантПлюс, 2025)Доказательства признания отказа ответчика... от договора подряда в порядке, предусмотренном для оспаривания сделок, недействительным в суд не представлены.
(КонсультантПлюс, 2025)Доказательства признания отказа ответчика... от договора подряда в порядке, предусмотренном для оспаривания сделок, недействительным в суд не представлены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1) связанные с нарушением сроков выполнения работ (взыскание неустойки и (или) убытков за нарушение установленных сроков; оспаривание одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда ввиду нарушения сроков производства работ подрядчиком и т.д.);
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1) связанные с нарушением сроков выполнения работ (взыскание неустойки и (или) убытков за нарушение установленных сроков; оспаривание одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда ввиду нарушения сроков производства работ подрядчиком и т.д.);
Статья: Слабая сторона предпринимательского договора: стандарты и бремя доказывания
(Бакулин А.Ф., Кузьмина А.В.)
("Вестник гражданского процесса", 2020, N 2)Демонстративны следующие судебные позиции: учитывая осуществление сторонами предпринимательской деятельности на свой риск, уровень профессионализма сторон, суд отклонил доводы о необходимости уменьшения взыскиваемых в пользу истца процентов и неустойки ввиду недоказанности их явно обременительного характера и нарушения баланса интересов сторон. Ответчик не сослался на вынужденное присоединение к предложенным продавцом условиям договора, на отсутствие у него реальной возможности вести переговоры. В материалы дела не представлены доказательства принятия мер к согласованию договора на иных условиях, как при его заключении, так и в последующем об их изменении <1>. Отказав в иске, арбитражный суд указал, что оспариваемые условия договора не противоречат существу подрядной сделки. Договор подписан без разногласий, каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности при заключении договора, ответчик не представил, пороков воли при подписании договора не выявлено <2>. В другом деле сделан общий вывод о том, что истец не доказал, что являлся слабой стороной сделки <3>.
(Бакулин А.Ф., Кузьмина А.В.)
("Вестник гражданского процесса", 2020, N 2)Демонстративны следующие судебные позиции: учитывая осуществление сторонами предпринимательской деятельности на свой риск, уровень профессионализма сторон, суд отклонил доводы о необходимости уменьшения взыскиваемых в пользу истца процентов и неустойки ввиду недоказанности их явно обременительного характера и нарушения баланса интересов сторон. Ответчик не сослался на вынужденное присоединение к предложенным продавцом условиям договора, на отсутствие у него реальной возможности вести переговоры. В материалы дела не представлены доказательства принятия мер к согласованию договора на иных условиях, как при его заключении, так и в последующем об их изменении <1>. Отказав в иске, арбитражный суд указал, что оспариваемые условия договора не противоречат существу подрядной сделки. Договор подписан без разногласий, каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности при заключении договора, ответчик не представил, пороков воли при подписании договора не выявлено <2>. В другом деле сделан общий вывод о том, что истец не доказал, что являлся слабой стороной сделки <3>.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)Отказ от исполнения договоров подряда заявлен обществом на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки. Последствия прекращения договора по данному основанию урегулированы и ст. 728 ГК РФ: подрядчик также обязан возвратить заказчику ранее предоставленные материалы, а если это оказалось невозможным, - возместить их стоимость.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)Отказ от исполнения договоров подряда заявлен обществом на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки. Последствия прекращения договора по данному основанию урегулированы и ст. 728 ГК РФ: подрядчик также обязан возвратить заказчику ранее предоставленные материалы, а если это оказалось невозможным, - возместить их стоимость.
"Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.10.2021)Рассматривая дело по кассационной жалобе индивидуального предпринимателя, Судебная коллегия Верховного Суда не нашла оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений, указав следующее.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.10.2021)Рассматривая дело по кассационной жалобе индивидуального предпринимателя, Судебная коллегия Верховного Суда не нашла оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений, указав следующее.