Оплата фактически выполненных работ при расторжении контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Оплата фактически выполненных работ при расторжении контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 762 "Обязанности заказчика" ГК РФОтсутствие предусмотренного контрактом результата работ в виде проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы (на что ссылаются податели апелляционных жалоб), в настоящем случае явилось следствием досрочного расторжения контракта по решению заказчика, а потому это обстоятельство не является препятствием для оплаты фактически выполненных подрядчиком работ."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 2 "Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""По смыслу норм главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в силу части 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ, при расторжении контракта на выполнение работ оплата подрядчику должна быть произведена исходя из цены контракта пропорционально фактически качественно выполненному объему работ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Должен ли подрядчик для получения оплаты по договору подряда доказать, что выполненная часть работы имеет потребительскую ценность для заказчика, если подрядчик уведомил заказчика о невозможности продолжения работ
(КонсультантПлюс, 2025)02 марта 2018 года общество направило в адрес учреждения уведомление N 2411 о расторжении контрактов N 38-П, 39-П, 40-П, 41-П и предложило оплатить фактически выполненные работы до расторжения контракта.
Должен ли подрядчик для получения оплаты по договору подряда доказать, что выполненная часть работы имеет потребительскую ценность для заказчика, если подрядчик уведомил заказчика о невозможности продолжения работ
(КонсультантПлюс, 2025)02 марта 2018 года общество направило в адрес учреждения уведомление N 2411 о расторжении контрактов N 38-П, 39-П, 40-П, 41-П и предложило оплатить фактически выполненные работы до расторжения контракта.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли качественным результат работ по договору подряда, если он непригоден для использования по назначению
(КонсультантПлюс, 2025)По общему правилу у заказчика имеется обязанность по оплате работ, выполненных подрядчиком до расторжения договора. Основанием для возникновения данного обязательства в силу статьи 711 Кодекса является сдача результата работ заказчику. Вместе с тем оплате подлежат фактически выполненные до расторжения контракта работы надлежащего качества.
Является ли качественным результат работ по договору подряда, если он непригоден для использования по назначению
(КонсультантПлюс, 2025)По общему правилу у заказчика имеется обязанность по оплате работ, выполненных подрядчиком до расторжения договора. Основанием для возникновения данного обязательства в силу статьи 711 Кодекса является сдача результата работ заказчику. Вместе с тем оплате подлежат фактически выполненные до расторжения контракта работы надлежащего качества.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Впоследствии представлением прокуратуры учреждению предписано устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, принять меры по расторжению контракта и возврату уплаченного аванса, поскольку для участия в конкурсе в подтверждение опыта работы и деловой репутации в сфере проектирования общество представило недостоверные документы, а именно - договоры подряда и акты выполненных работ, составленные формально, в отсутствие фактических подрядных правоотношений.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Впоследствии представлением прокуратуры учреждению предписано устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, принять меры по расторжению контракта и возврату уплаченного аванса, поскольку для участия в конкурсе в подтверждение опыта работы и деловой репутации в сфере проектирования общество представило недостоверные документы, а именно - договоры подряда и акты выполненных работ, составленные формально, в отсутствие фактических подрядных правоотношений.
Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)"
(КонсультантПлюс, 2025)Минфин России обратил внимание: если у заказчика отпала необходимость в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), предусмотренных контрактом, такой контракт можно расторгнуть по соглашению сторон. При этом в случае фактического исполнения контракта в полном объеме заказчик оплачивает поставщику (подрядчику, исполнителю) фактически выполненный объем работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Минфин России обратил внимание: если у заказчика отпала необходимость в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), предусмотренных контрактом, такой контракт можно расторгнуть по соглашению сторон. При этом в случае фактического исполнения контракта в полном объеме заказчик оплачивает поставщику (подрядчику, исполнителю) фактически выполненный объем работ.
Статья: Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств, направленных на повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 2021 - 2024 годах"
(Бойцова Е.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 10)9.9. Установлен факт оплаты ФКУ Управтодор "Вилюй" выполненных работ без зачета авансового платежа, что на 16 356,95 тыс. рублей превышало установленный лимит оплаты (разницу между стоимостью фактически выполненных работ и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ) по расторгнутому государственному контракту с неотработанным авансом в размере 167,5 млн рублей.
(Бойцова Е.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 10)9.9. Установлен факт оплаты ФКУ Управтодор "Вилюй" выполненных работ без зачета авансового платежа, что на 16 356,95 тыс. рублей превышало установленный лимит оплаты (разницу между стоимостью фактически выполненных работ и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ) по расторгнутому государственному контракту с неотработанным авансом в размере 167,5 млн рублей.
Готовое решение: Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по соглашению сторон
(КонсультантПлюс, 2025)соглашение могут признать недействительным, если оно фактически направлено на изменение условий контракта в случаях, не предусмотренных ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Например, когда после расторжения контракта между теми же лицами заключен новый контракт, при этом его цена и (или) иные существенные условия изменены. Другой пример - при заключении соглашения о расторжении стороны перераспределили стоимость материалов и работ, в результате чего подлежащая уплате поставщику стоимость фактически исполненного по контракту (поставленных материалов) увеличилась, а стоимость невыполненных работ, необходимость в которых отпала, уменьшилась;
(КонсультантПлюс, 2025)соглашение могут признать недействительным, если оно фактически направлено на изменение условий контракта в случаях, не предусмотренных ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Например, когда после расторжения контракта между теми же лицами заключен новый контракт, при этом его цена и (или) иные существенные условия изменены. Другой пример - при заключении соглашения о расторжении стороны перераспределили стоимость материалов и работ, в результате чего подлежащая уплате поставщику стоимость фактически исполненного по контракту (поставленных материалов) увеличилась, а стоимость невыполненных работ, необходимость в которых отпала, уменьшилась;
Статья: Об ошибках, допускаемых при начислении неустоек по госконтрактам
(Совина Т.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)Соглашением о расторжении контракта предусмотрено, что обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства заказчика по оплате фактически выполненных подрядчиком работ.
(Совина Т.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)Соглашением о расторжении контракта предусмотрено, что обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства заказчика по оплате фактически выполненных подрядчиком работ.
Статья: Недостоверная информация в заявках участников: риски заказчиков и участников торгов
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 10)Впоследствии прокуратура установила наличие в заявке данного участника закупки недостоверных сведений: договоры подряда и акты выполненных работ были составлены формально, при отсутствии фактических подрядных правоотношений. Заказчику было предписано принять меры по расторжению контракта и возврату уплаченного аванса. Исполняя представление прокуратуры, заказчик обратился в суд с иском о взыскании суммы перечисленного аванса.
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 10)Впоследствии прокуратура установила наличие в заявке данного участника закупки недостоверных сведений: договоры подряда и акты выполненных работ были составлены формально, при отсутствии фактических подрядных правоотношений. Заказчику было предписано принять меры по расторжению контракта и возврату уплаченного аванса. Исполняя представление прокуратуры, заказчик обратился в суд с иском о взыскании суммы перечисленного аванса.
Вопрос: До расторжения контракта подрядчик выполнил часть работ, однако акты и счета для оплаты прислал лишь полгода спустя. Должны ли мы оплатить эти работы, если контракт был расторгнут в одностороннем порядке по нашему решению из-за нарушения сроков и подрядчик попал в РНП?
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 3)Правовая оценка судов: в действиях заказчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается. Следовательно, требование подрядчика о взыскании задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению. Расторжение контракта не освобождает заказчика от обязанности принять и оплатить фактически выполненные работы <2>.
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 3)Правовая оценка судов: в действиях заказчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается. Следовательно, требование подрядчика о взыскании задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению. Расторжение контракта не освобождает заказчика от обязанности принять и оплатить фактически выполненные работы <2>.
Вопрос: Заключен контракт на текущий ремонт нежилых помещений. При выполнении работ по демонтажу подрядчиком обнаружены глубокие трещины в стенах и на потолке. Каким образом будут реализованы закупленные подрядчиком необходимые для выполнения работ материалы в случае признания объекта непригодным для дальнейшей эксплуатации?
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 1)Пример. При исполнении контракта подрядчик обнаружил нецелесообразность его дальнейшего исполнения в связи с невозможностью капитального ремонта сельского дома культуры, т.к. последний находился в аварийном состоянии (имелась значительная трещина в наружной несущей стене под опорной балкой перекрытия, а также была обрушена центральная часть чердачного перекрытия). Подрядчик уведомил об этом заказчика и предложил ему расторгнуть контракт по соглашению сторон, произведя перед этим приемку фактически выполненных работ (подрядчик к тому моменту успел выполнить все работы, кроме работ по ремонту кровельного настила и зрительного зала).
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 1)Пример. При исполнении контракта подрядчик обнаружил нецелесообразность его дальнейшего исполнения в связи с невозможностью капитального ремонта сельского дома культуры, т.к. последний находился в аварийном состоянии (имелась значительная трещина в наружной несущей стене под опорной балкой перекрытия, а также была обрушена центральная часть чердачного перекрытия). Подрядчик уведомил об этом заказчика и предложил ему расторгнуть контракт по соглашению сторон, произведя перед этим приемку фактически выполненных работ (подрядчик к тому моменту успел выполнить все работы, кроме работ по ремонту кровельного настила и зрительного зала).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли уведомлением об отказе от договора подряда направленное подрядчику предупреждение о возможности его расторжения
(КонсультантПлюс, 2025)В письме от 01.02.2012 N 08/369 (т. 1, л.д. 113) истец сообщил ответчику, что по состоянию на 31.01.2012 ледовая переправа через Красноярское водохранилище не введена в эксплуатацию, в связи с чем, а также в связи систематическим неисполнением предписаний истца, зафиксированных предписаниями N 1 - N 5, предложил расторгнуть контракт с оплатой документально подтвержденных фактически выполненных объемов работ за период с 1 по 31 января 2012 года.
Является ли уведомлением об отказе от договора подряда направленное подрядчику предупреждение о возможности его расторжения
(КонсультантПлюс, 2025)В письме от 01.02.2012 N 08/369 (т. 1, л.д. 113) истец сообщил ответчику, что по состоянию на 31.01.2012 ледовая переправа через Красноярское водохранилище не введена в эксплуатацию, в связи с чем, а также в связи систематическим неисполнением предписаний истца, зафиксированных предписаниями N 1 - N 5, предложил расторгнуть контракт с оплатой документально подтвержденных фактически выполненных объемов работ за период с 1 по 31 января 2012 года.
Статья: Отдельные аспекты разрешения споров, вытекающих из исполнения государственных и муниципальных контрактов: постановка проблемы
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)Самым трудоемким является процесс взыскания задолженности по госконтракту, который был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Такие ситуации возникают, например, когда заказчик более не заинтересован в поставке товаров или выполнении работ, предусмотренных контрактом. При этом он отказывается платить за товар, который был поставлен до расторжения договора, или работы, выполненные за этот период.
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)Самым трудоемким является процесс взыскания задолженности по госконтракту, который был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Такие ситуации возникают, например, когда заказчик более не заинтересован в поставке товаров или выполнении работ, предусмотренных контрактом. При этом он отказывается платить за товар, который был поставлен до расторжения договора, или работы, выполненные за этот период.