Перерасход давальческого материала
Подборка наиболее важных документов по запросу Перерасход давальческого материала (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2022 N 13АП-20706/2022 по делу N А56-96650/2021
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору, однако в рамках иного спора установлен факт неисполнения заказчиком встречной обязанности по предоставлению фронта работ, что повлекло увеличение срока исполнения обязательств подрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих наличие всей совокупности условий, необходимых для взыскания заявленного размера убытков, а именно - не доказан факт приобретения давальческих материалов (краски, ГСМ) у третьих лиц и его стоимости, равно как и их передачи ответчику для выполнения работ по Договору, доказательств перерасхода ответчиком давальческих материалов при выполнении работ, причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением убытков.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору, однако в рамках иного спора установлен факт неисполнения заказчиком встречной обязанности по предоставлению фронта работ, что повлекло увеличение срока исполнения обязательств подрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих наличие всей совокупности условий, необходимых для взыскания заявленного размера убытков, а именно - не доказан факт приобретения давальческих материалов (краски, ГСМ) у третьих лиц и его стоимости, равно как и их передачи ответчику для выполнения работ по Договору, доказательств перерасхода ответчиком давальческих материалов при выполнении работ, причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением убытков.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2024 N 15АП-4310/2024 по делу N А53-46841/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору об оказании услуг, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Доводы ответчика о том, что не предоставление отчета по расходу давальческого сырья, а также зафиксированный заказчиком перерасход сырья препятствует оплате, учитывая недопустимость одностороннего отказа заказчика от оплаты фактически оказанных исполнителем услуг по смыслу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации отклоняются апелляционным судом, поскольку из спорных актов оказанных услуг N 0000-000644 от 16.06.2023, N 0000-000828 от 28.07.2023 следует, что услуги оказаны полностью и заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказания услуг.
Требование: О взыскании задолженности по договору об оказании услуг, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Доводы ответчика о том, что не предоставление отчета по расходу давальческого сырья, а также зафиксированный заказчиком перерасход сырья препятствует оплате, учитывая недопустимость одностороннего отказа заказчика от оплаты фактически оказанных исполнителем услуг по смыслу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации отклоняются апелляционным судом, поскольку из спорных актов оказанных услуг N 0000-000644 от 16.06.2023, N 0000-000828 от 28.07.2023 следует, что услуги оказаны полностью и заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказания услуг.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Договор подряда: учет поступления материалов
(Верещагин С.А.)
("Бухгалтерский учет", 2016, N 1)зачтена стоимость перерасхода давальческих материалов.
(Верещагин С.А.)
("Бухгалтерский учет", 2016, N 1)зачтена стоимость перерасхода давальческих материалов.
Готовое решение: Как учитывать строительные материалы
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как в строительстве учитывать давальческие материалы
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как в строительстве учитывать давальческие материалы