Подрядчик не приостановил работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Подрядчик не приостановил работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Бурение скважин
(КонсультантПлюс, 2024)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
(КонсультантПлюс, 2024)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 112 "Заключительные положения" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Таким образом, только при соблюдении совокупности условий, установленных нормами Закона N 44-ФЗ, существенные условия контракта, могли быть изменены исключительно по соглашению сторон по причине невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, однако такого соглашения между сторонами достигнуто не было, подрядчик работы не приостановил, с исковым требованием в арбитражный суд о внесении изменении в контракт с учетом приведенных в обосновании иска доводов не обращался."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения1.5. Вывод из судебной практики: Если подрядчик не приостановил работы, несмотря на неисполнение заказчиком своих обязательств, то размер ответственности подрядчика за нарушения договора может быть снижен на основании п. 1 ст. 404 ГК РФ (ввиду наличия вины заказчика).
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Таким образом, когда речь идет о сфере применения ст. 719 ГК РФ, то подрядчик может не приостанавливать выполнение работ и, соответственно, не уведомлять заказчика, однако в дальнейшем, после сдачи работ заказчику, он сможет защищаться по ст. 404 ГК РФ. Напротив, там, где применяется ст. 716 ГК РФ, подрядчик полностью принимает на себя все риски отсутствия уведомления и приостановления.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Таким образом, когда речь идет о сфере применения ст. 719 ГК РФ, то подрядчик может не приостанавливать выполнение работ и, соответственно, не уведомлять заказчика, однако в дальнейшем, после сдачи работ заказчику, он сможет защищаться по ст. 404 ГК РФ. Напротив, там, где применяется ст. 716 ГК РФ, подрядчик полностью принимает на себя все риски отсутствия уведомления и приостановления.