Получение ордера на земляные работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Получение ордера на земляные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.04.2024 по делу N А33-22797/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено.Довод апеллянта о том, что несвоевременное получение разрешения от 21.05.2021 N 138 на производство земляных работ, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска, не свидетельствует о вине заказчика, поскольку условиями договора (подпунктом 8 пункта 6 приложения N 7 договора) обязанность по получению ордера на земляные работы предусмотрена в отношении подрядчика, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, однако это не привело к принятию незаконного или необоснованного судебного акта.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено.Довод апеллянта о том, что несвоевременное получение разрешения от 21.05.2021 N 138 на производство земляных работ, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска, не свидетельствует о вине заказчика, поскольку условиями договора (подпунктом 8 пункта 6 приложения N 7 договора) обязанность по получению ордера на земляные работы предусмотрена в отношении подрядчика, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, однако это не привело к принятию незаконного или необоснованного судебного акта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Земляные работы: понятие, порядок выполнения и требования к проведению
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)5. Порядок получения ордера на проведение земляных работ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)5. Порядок получения ордера на проведение земляных работ