Приемка работ после расторжения договора
Подборка наиболее важных документов по запросу Приемка работ после расторжения договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Уклонение заказчика от приемки работ
(КонсультантПлюс, 2024)При этом сам по себе факт предъявления работ к приемке после расторжения договора не освобождает заказчика от их оплаты (Обзор судебной практики Арбитражного суда Уральского округа по актуальным вопросам применения законодательства о строительном подряде, утвержденный Президиумом Арбитражного суда Уральского округа 13 декабря 2019 года).
(КонсультантПлюс, 2024)При этом сам по себе факт предъявления работ к приемке после расторжения договора не освобождает заказчика от их оплаты (Обзор судебной практики Арбитражного суда Уральского округа по актуальным вопросам применения законодательства о строительном подряде, утвержденный Президиумом Арбитражного суда Уральского округа 13 декабря 2019 года).
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2024 N 18АП-9258/2024 по делу N А76-8279/2023
Требование: О взыскании неотработанного аванса по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Встречное требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору, пеней.
Решение: Требование удовлетворено в части.Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон суд первой инстанции не признал доказанным факт выполнения обществом "Промышленные технологии" работ, стоимость которых взыскивается по встречному иску. Суд исходил из того, что работы по договору подлежали выполнению в срок до 03.09.2022, в связи с их невыполнением обществом "Экодом" правомерно договор расторгнут в одностороннем порядке с 20.11.2022 и направление каких-либо документов о сдаче-приемке работ после расторжения договора (акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 14.12.2022 N 1, от 15.12.2022 N 2) является безосновательным. Суд счел правомерным отказ заказчика от подписания актов выполненных работ от 04.05.2023 N 32, которым общество "Экодом" также сообщило подрядчику, что наименование, объем и стоимость работ, предъявляемых к приемке, не согласованы сторонами в Техническом задании и заказчик не подтверждает их фактическое выполнение подрядчиком.
Требование: О взыскании неотработанного аванса по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Встречное требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору, пеней.
Решение: Требование удовлетворено в части.Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон суд первой инстанции не признал доказанным факт выполнения обществом "Промышленные технологии" работ, стоимость которых взыскивается по встречному иску. Суд исходил из того, что работы по договору подлежали выполнению в срок до 03.09.2022, в связи с их невыполнением обществом "Экодом" правомерно договор расторгнут в одностороннем порядке с 20.11.2022 и направление каких-либо документов о сдаче-приемке работ после расторжения договора (акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 14.12.2022 N 1, от 15.12.2022 N 2) является безосновательным. Суд счел правомерным отказ заказчика от подписания актов выполненных работ от 04.05.2023 N 32, которым общество "Экодом" также сообщило подрядчику, что наименование, объем и стоимость работ, предъявляемых к приемке, не согласованы сторонами в Техническом задании и заказчик не подтверждает их фактическое выполнение подрядчиком.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор практики по договорам подряда за январь 2020 года
(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика по разрешению споров)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Не может быть признан обоснованным отказ генподрядчика от приемки работ, указанных в акте КС-2, исходя исключительно из того, что спорный акт представлен генподрядчику после расторжения договора подряда.
(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика по разрешению споров)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Не может быть признан обоснованным отказ генподрядчика от приемки работ, указанных в акте КС-2, исходя исключительно из того, что спорный акт представлен генподрядчику после расторжения договора подряда.
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияСудами установлено, что спорные акты о приемке выполненных работ направлены в адрес подрядчика после расторжения договоров субподряда, доказательств иного ответчиком не представлено, в связи с чем ссылки на данные акты как на доказательство надлежащего исполнения обязательств субподрядчиком не могут быть признаны обоснованными.
Нормативные акты
Приказ Росздравнадзора от 25.01.2006 N 154-Пр/06
"О введении в работу Системы добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей"
(вместе с "Порядком проведения сертификации услуг в области народной медицины", "Порядком ведения реестра сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей")7.3.3. после подписания акта-приемки работ.
"О введении в работу Системы добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей"
(вместе с "Порядком проведения сертификации услуг в области народной медицины", "Порядком ведения реестра сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей")7.3.3. после подписания акта-приемки работ.