Приостановление исполнения контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановление исполнения контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Обязанность подрядчика приостановить работы
(КонсультантПлюс, 2024)При таких обстоятельствах при неисполнении ответчиком обязательств по передаче документации, необходимой для производства работ, истец вправе избрать иной способ защиты нарушенного права, предусмотренный ст. 12 ГК РФ (приостановить выполнение работ, отказаться от контракта, взыскать убытки и т.д.) и ст. ст. 15, 393, 719 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2024)При таких обстоятельствах при неисполнении ответчиком обязательств по передаче документации, необходимой для производства работ, истец вправе избрать иной способ защиты нарушенного права, предусмотренный ст. 12 ГК РФ (приостановить выполнение работ, отказаться от контракта, взыскать убытки и т.д.) и ст. ст. 15, 393, 719 ГК РФ.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 406 "Просрочка кредитора" ГК РФ"Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе контракт, переписку сторон, истолковав условия контракта по правилам статьи 421 ГК РФ, оценив действия сторон при его исполнении, установив, что подрядчик своевременно предупредил заказчика о наличии независящих от него обстоятельств, препятствующих выполнению им своих обязательств по контракту в установленный срок, приостановил выполнение работ, между тем заказчик не предпринял мер, направленных на своевременное урегулирование возникших вопросов, суды констатировали, что невыполнение подрядчиком в полном объеме работ по контракту было обусловлено бездействием заказчика.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Можно ли приостановить исполнение контракта
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Можно ли приостановить исполнение контракта
Готовое решение: Как действовать заказчику в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Приостановление исполнения контракта по инициативе подрядчика возможно только при выполнении работ и только в случаях, определенных ГК РФ. Например, если вы предоставили ему материалы, которые непригодны для исполнения контракта (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2024)Приостановление исполнения контракта по инициативе подрядчика возможно только при выполнении работ и только в случаях, определенных ГК РФ. Например, если вы предоставили ему материалы, которые непригодны для исполнения контракта (п. 1 ст. 716 ГК РФ).