Приостановление работ в связи с неоплатой аванса
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановление работ в связи с неоплатой аванса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 719 ГК РФПодрядчик может не приступать к работе (приостановить ее) до внесения аванса, если начальные и конечные сроки выполнения работ исчисляются с момента его уплаты >>>
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2023 N 12АП-8834/2023 по делу N А57-24491/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, как правомерно указано судом первой инстанции неуплата подрядчиком аванса не является безусловным основанием для приостановления работ по договору подряда.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, как правомерно указано судом первой инстанции неуплата подрядчиком аванса не является безусловным основанием для приостановления работ по договору подряда.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияНесвоевременное перечисление аванса заказчиком может являться основанием для приостановления подрядчиком выполнения работ, но не является основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вопрос: Может ли банк выплатить работнику (резиденту Японии) аванс на командировочные расходы (командировка в ОАЭ) путем перечисления японских иен на его счет в японском банке с учетом временных ограничений, введенных РФ в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств?
(Консультация эксперта, 2022)Таким образом, временные ограничения, введенные в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств, не распространяются на выплату аванса на командировочные расходы путем перечисления иностранной валюты (в японских иенах) на банковский счет работника, открытый в иностранном (японском) банке. Вместе с тем указанный способ выплаты аванса (выплата аванса после начала командировки, размер и валюта выплаты такого аванса, порядок выплаты путем перечисления иностранной валюты на счет работника в иностранном банке) должен быть предусмотрен локальным нормативным актом банка.
(Консультация эксперта, 2022)Таким образом, временные ограничения, введенные в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств, не распространяются на выплату аванса на командировочные расходы путем перечисления иностранной валюты (в японских иенах) на банковский счет работника, открытый в иностранном (японском) банке. Вместе с тем указанный способ выплаты аванса (выплата аванса после начала командировки, размер и валюта выплаты такого аванса, порядок выплаты путем перечисления иностранной валюты на счет работника в иностранном банке) должен быть предусмотрен локальным нормативным актом банка.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).