Продление срока технологического присоединения
Подборка наиболее важных документов по запросу Продление срока технологического присоединения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет взыскать неустойку в связи с нарушением Заказчиком сроков осуществления мероприятий, предусмотренных техническими условиями по договору технологического присоединения к электрическим сетям
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Изменение срока выполнения работ (оказания услуг) при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Исполнитель вправе требовать продления срока работ по контракту на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, если их своевременное выполнение невозможно по объективным причинам, не зависящим от воли сторон (не обеспечено отключение ЛЭП и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)Исполнитель вправе требовать продления срока работ по контракту на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, если их своевременное выполнение невозможно по объективным причинам, не зависящим от воли сторон (не обеспечено отключение ЛЭП и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор практики применения наказания, предусмотренного статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении сетевых организаций при осуществлении ими технологического присоединения
(Смагин А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В рамках публичных обсуждений и информации из СМИ можно наблюдать, с одной стороны, высказываемую озабоченность со стороны сетевых организаций по поводу резкого роста количества обращений заявителей в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства <1>, а с другой стороны, озабоченность бизнеса и антимонопольных органов тенденцией увеличения сроков технологического присоединения и числа возбужденных антимонопольными органами административных дел по ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
(Смагин А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В рамках публичных обсуждений и информации из СМИ можно наблюдать, с одной стороны, высказываемую озабоченность со стороны сетевых организаций по поводу резкого роста количества обращений заявителей в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства <1>, а с другой стороны, озабоченность бизнеса и антимонопольных органов тенденцией увеличения сроков технологического присоединения и числа возбужденных антимонопольными органами административных дел по ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Статья: Технологическое присоединение объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Полагаем, внесение изменений в ТУ в части продления срока технологического присоединения не будет основанием для освобождения ТСО от административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ.
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Полагаем, внесение изменений в ТУ в части продления срока технологического присоединения не будет основанием для освобождения ТСО от административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1602
"О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений"
(вместе с "Правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений", "Общими требованиями к порядку заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной", "Правилами осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта", "Общими требованиями к порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации")1. Акты, устанавливающие дополнительные административные процедуры при выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, сносе объектов капитального строительства, подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям, и (или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведения таких процедур
"О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений"
(вместе с "Правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений", "Общими требованиями к порядку заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной", "Правилами осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта", "Общими требованиями к порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации")1. Акты, устанавливающие дополнительные административные процедуры при выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, сносе объектов капитального строительства, подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям, и (или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведения таких процедур