Проект сметы контракта

Подборка наиболее важных документов по запросу Проект сметы контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 743 "Техническая документация и смета" ГК РФПри исследовании обстоятельств настоящего спора, с учетом результатов проведенной судебной экспертизы, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о доказанности истцом факта выполнения дополнительных работ по контракту стоимостью 1 600 174 руб. 80 коп. надлежащего качества, которые не были учтены в проектно-сметной документации при заключении контракта, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 769 "Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ" ГК РФ"Принимая обжалуемое решение, руководствуясь положениями статей 716, 719, 721, 769 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции исходил из обоснованности мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ и их оплаты, поскольку ответчик, исполняя муниципальный контракт, не достиг результата работ, который от него требовался в соответствии с условиями контракта, а истец не получил результат работ, на получение которого рассчитывал при заключении муниципального контракта - это обстоятельство является существенным нарушением условий контракта ответчиком. Кроме того, истцом не доказано, что на дату принятия вынесения настоящего решения результат работ, предусмотренный контрактом - проектно-сметная документация, выполненная в соответствии с условиями контракта, прошедшая государственную экспертизу и получившая по ее итогам положительное заключение, с подтверждением определения сметной стоимости, была передана заказчику. При этом, суд первой инстанции обоснованно учел, что ответчик продолжал выполнение работ, когда должен был приостановить работы в соответствии со статьей 716 ГК РФ, являясь профессиональным участником на рынке в области проектирования, должен был осознавать последствия отсутствия у КУМИ района разрешения на увеличение земельного участка, а также и соответствующих технических условий и увеличение сроков исполнения контракта в связи с получением данных условий."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Готовое решение: Как провести открытую конкурентную закупку строительных работ по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)
Смету контракта следует составлять в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.08.2023 N 604/пр. При этом надо учитывать, в частности, следующее (п. 3 данной Методики):
Ситуация: Как определить НМЦК по Закону N 44-ФЗ при закупке работ (услуг) в градостроительной сфере
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)
Проект сметы контракта разместите в ЕИС вместе с извещением (документацией - при закрытых процедурах). Такой вывод следует, в частности, из п. 2 ч. 2 ст. 42, пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 72 Закона N 44-ФЗ. На основании этого проекта формируется смета контракта по результатам конкурентной закупки работ по строительству и реконструкции (п. 4 Методики составления сметы контракта).

Нормативные акты

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)
6.1. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.