Просрочка исполнения контракта по вине заказчика
Подборка наиболее важных документов по запросу Просрочка исполнения контракта по вине заказчика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 48 "Архитектурно-строительное проектирование" Градостроительного кодекса РФ"На основании оценки представленной в дело переписки сторон, действий заказчика по передаче подрядчику необходимых исходных данных, оказания заказчиком содействия в получении подрядчиком необходимых технических условий, учитывая установленный пунктом 5.2.2. контракта конкретный перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком, а также предусмотренную контрактом обязанность подрядчика самостоятельно осуществить сбор иных необходимых исходных данных, судами сделан обоснованный вывод об отсутствии вины заказчика в нарушении подрядчиком сроков выполнения работ по контракту.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 112 "Заключительные положения" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Суды необоснованно уклонились от исследования причин расторжения спорного контракта; не выяснили обстоятельства выполнения обществом работ по контракту и причины по которым общество не исполнило контракт к установленному в нем сроку; не определили достигнут ли подрядчиком конечный результат работ; не установили возможность применения к обществу мер по списанию неустойки в порядке части 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ и Правил N 783, поскольку списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, а также не установили наличие либо отсутствие вины подрядчика в расторжении контракта (при рассмотрении спора судами не установлена вина заказчика в нарушении срока выполнения работ по контракту).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Судебная и административная практика
("Вестник Института госзакупок", 2019, N 9)Подрядчик выполнил часть работ, однако допустил нарушение срока выполнения работ по контракту по вине заказчика, который своевременно не исполнил обязанности передать подрядчику запрошенные им необходимые данные.
("Вестник Института госзакупок", 2019, N 9)Подрядчик выполнил часть работ, однако допустил нарушение срока выполнения работ по контракту по вине заказчика, который своевременно не исполнил обязанности передать подрядчику запрошенные им необходимые данные.
"КонсультантПлюс: Новости для специалиста по закупкам со 2 по 5 мая 2023 года"Госзаказчик вовремя не представил исходные данные - оснований для неустойки нет, напомнили суды
Нормативные акты
Решение Иркутского УФАС России от 18.09.2024 N 038/5576/24
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Учитывая, что контрактом определен конкретный перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком, а также обязанность подрядчика самостоятельно осуществить сбор необходимых исходных данных, проанализировав переписку сторон, комиссия приходит к выводу о том, что исходные данные, необходимые для выполнения работ были предоставлены ответчику надлежащим образом, Заказчик принимал меры по оказанию ответчику содействия при выполнении работ. Следовательно, вина Заказчика в нарушении подрядчиком сроков выполнения работ по контракту в данном случае отсутствует.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Учитывая, что контрактом определен конкретный перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком, а также обязанность подрядчика самостоятельно осуществить сбор необходимых исходных данных, проанализировав переписку сторон, комиссия приходит к выводу о том, что исходные данные, необходимые для выполнения работ были предоставлены ответчику надлежащим образом, Заказчик принимал меры по оказанию ответчику содействия при выполнении работ. Следовательно, вина Заказчика в нарушении подрядчиком сроков выполнения работ по контракту в данном случае отсутствует.
Решение Липецкого УФАС России от 25.09.2024 N РНП-48-147м/2024
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Оценив представленные в материалы дела документы и сведения, Комиссия пришла к выводу, что имеющиеся материалы не свидетельствуют о том, что подрядчик, исходя из поведения заказчика, не принимал меры для исполнения условий контракта, а нарушение сроков выполнения работ произошло исключительно по вине подрядчика.
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Оценив представленные в материалы дела документы и сведения, Комиссия пришла к выводу, что имеющиеся материалы не свидетельствуют о том, что подрядчик, исходя из поведения заказчика, не принимал меры для исполнения условий контракта, а нарушение сроков выполнения работ произошло исключительно по вине подрядчика.