Протокол списания неустойки
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол списания неустойки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.04.2024 по делу N А33-24691/2023
Требование: О взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вопреки доводам истца, перераспределение объемов работ, финансирования по объекту не является препятствием для списания неустойки, сам по себе протокол N 02/03-177 не свидетельствует о достижении истцом и ответчиком соглашения об изменении объема работ по контракту в 2020 году.
Требование: О взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вопреки доводам истца, перераспределение объемов работ, финансирования по объекту не является препятствием для списания неустойки, сам по себе протокол N 02/03-177 не свидетельствует о достижении истцом и ответчиком соглашения об изменении объема работ по контракту в 2020 году.
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2022 N 20АП-5478/2022 по делу N А54-5419/2021
Требование: О взыскании неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту оказания услуг.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Письмом от 28.10.2020 N 0315/05/6946/20 ПАО "Ростелеком" выразило несогласие с начислением штрафа в размере 792 463 руб., указав, что факт составления протоколов проверки N 1 от 27.05.2020, N 2 от 26.06.2020 не может являться основанием для начисления штрафа, поскольку по своей сути, протоколы являются лишь документами, подтверждающими просрочу исполнения ПАО "Ростелеком" обязательств по сдаче работ и услуг в установленный контрактом срок. Также ПАО "Ростелеком" заявило о том, что неустойка подлежит списанию на основании постановления Правительства N 783 (т. 5 л.д. 87-88).
Требование: О взыскании неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту оказания услуг.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Письмом от 28.10.2020 N 0315/05/6946/20 ПАО "Ростелеком" выразило несогласие с начислением штрафа в размере 792 463 руб., указав, что факт составления протоколов проверки N 1 от 27.05.2020, N 2 от 26.06.2020 не может являться основанием для начисления штрафа, поскольку по своей сути, протоколы являются лишь документами, подтверждающими просрочу исполнения ПАО "Ростелеком" обязательств по сдаче работ и услуг в установленный контрактом срок. Также ПАО "Ростелеком" заявило о том, что неустойка подлежит списанию на основании постановления Правительства N 783 (т. 5 л.д. 87-88).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком порядке принять участие в электронном аукционе, проводимом по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Вы можете не предоставлять обеспечение исполнения контракта по итогам закупки у СМП и СОНКО (в том числе с учетом антидемпинговых мер), если до заключения контракта предоставите информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение трех лет до подачи заявки исполнили (без учета правопреемства) три контракта без применения неустоек. Учтите, если неустойка списана заказчиком, считается, что она применялась. Общая сумма контрактов должна быть не менее НМЦК или максимального значения цены контракта. По мнению Минфина России, допустимо представить информацию, позволяющую определить реестровые записи из реестра контрактов. Ведомство также отметило: представляя информацию об исполнении контрактов (в том числе расторгнутых без неустоек по соглашению сторон, поскольку потребности заказчика уменьшились), вы вправе указать их фактические цены.
(КонсультантПлюс, 2024)Вы можете не предоставлять обеспечение исполнения контракта по итогам закупки у СМП и СОНКО (в том числе с учетом антидемпинговых мер), если до заключения контракта предоставите информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение трех лет до подачи заявки исполнили (без учета правопреемства) три контракта без применения неустоек. Учтите, если неустойка списана заказчиком, считается, что она применялась. Общая сумма контрактов должна быть не менее НМЦК или максимального значения цены контракта. По мнению Минфина России, допустимо представить информацию, позволяющую определить реестровые записи из реестра контрактов. Ведомство также отметило: представляя информацию об исполнении контрактов (в том числе расторгнутых без неустоек по соглашению сторон, поскольку потребности заказчика уменьшились), вы вправе указать их фактические цены.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
(ред. от 15.10.2022)
"О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"
(вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом")9. Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее - комиссия), и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением), содержащим следующую информацию:
(ред. от 15.10.2022)
"О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"
(вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом")9. Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее - комиссия), и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением), содержащим следующую информацию: