Расторжение договора подряда коронавирус
Подборка наиболее важных документов по запросу Расторжение договора подряда коронавирус (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Изменение (приостановление) договора в связи с непреодолимой силой, в т.ч. коронавирусом
(КонсультантПлюс, 2024)"...Как следует из материалов дела и установлено судами... между ответчиком (заказчиком) и истцом (подрядчиком) заключен договор подряда...
(КонсультантПлюс, 2024)"...Как следует из материалов дела и установлено судами... между ответчиком (заказчиком) и истцом (подрядчиком) заключен договор подряда...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как расторгнуть договор из-за пандемии коронавируса COVID-19 (до 31 мая 2023 г. включительно)
(КонсультантПлюс, 2023)Есть ли особенности расторжения договора подряда в условиях распространения коронавирусной инфекции
(КонсультантПлюс, 2023)Есть ли особенности расторжения договора подряда в условиях распространения коронавирусной инфекции
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2024)Суды двух инстанций расторгли договор подряда и взыскали неустойку. Ответчик (подрядчик) в жалобе в том числе указал, что не исполнил договор в срок из-за ограничений в связи с коронавирусом, которые стали для него форс-мажором, т.к. он должен был соблюдать карантинные меры при пересечении границ субъектов РФ для доставки оборудования, закупленных материалов, работников на объект, находящийся в другом регионе.
(КонсультантПлюс, 2024)Суды двух инстанций расторгли договор подряда и взыскали неустойку. Ответчик (подрядчик) в жалобе в том числе указал, что не исполнил договор в срок из-за ограничений в связи с коронавирусом, которые стали для него форс-мажором, т.к. он должен был соблюдать карантинные меры при пересечении границ субъектов РФ для доставки оборудования, закупленных материалов, работников на объект, находящийся в другом регионе.
Решение Тюменского УФАС России от 15.09.2020 по делу N РНПО72/615-03/2020
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных подрядных организаций.26.06.2020 г. ООО "П" в адрес МКУ "С" направлено письмо N 30 из которого следует, что ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы (распространение коронавирусной инфекции) штат сотрудников Общества сократился, а финансовое положение значительно ухудшилось, в этой связи, в соответствии с разделом 14 Договора, подрядная организация предлагает расторгнуть договор по соглашению сторон без взаимных имущественных претензий.
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных подрядных организаций.26.06.2020 г. ООО "П" в адрес МКУ "С" направлено письмо N 30 из которого следует, что ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы (распространение коронавирусной инфекции) штат сотрудников Общества сократился, а финансовое положение значительно ухудшилось, в этой связи, в соответствии с разделом 14 Договора, подрядная организация предлагает расторгнуть договор по соглашению сторон без взаимных имущественных претензий.