Расторжение контракта в случае когда работы не будут выполнены
Подборка наиболее важных документов по запросу Расторжение контракта в случае когда работы не будут выполнены (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расторжение договора подряда по соглашению сторон
(КонсультантПлюс, 2025)"...В соответствии с соглашением о расторжении... стороны решили расторгнуть... Контракт по соглашению сторон. Стороны установили, что на момент расторжения Контракта подрядные работы Подрядчиком не выполнялись, Заказчиком не оплачивались. Стороны претензий друг к другу не имеют...
(КонсультантПлюс, 2025)"...В соответствии с соглашением о расторжении... стороны решили расторгнуть... Контракт по соглашению сторон. Стороны установили, что на момент расторжения Контракта подрядные работы Подрядчиком не выполнялись, Заказчиком не оплачивались. Стороны претензий друг к другу не имеют...
Перспективы и риски арбитражного спора: Подряд для государственных или муниципальных нужд: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчик хочет расторгнуть контракт
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчик хочет расторгнуть контракт
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Споры и обжалования по Закону N 44-ФЗ.
Включат ли в РНП сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), если он не исполнил обязательства по контракту, заключенному по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности подрядчика, не установлены. Работы, выполненные на момент расторжения контракта, заказчик принял без замечаний. Дальнейшее исполнение контракта стало невозможным из-за обнаружения грунта, для работы с которым требуется специальная техника. Указанное обстоятельство не было предусмотрено контрактом. Подрядчик своевременно проинформировал об этом заказчика и не уклонялся от выполнения обязательств.
Включат ли в РНП сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), если он не исполнил обязательства по контракту, заключенному по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности подрядчика, не установлены. Работы, выполненные на момент расторжения контракта, заказчик принял без замечаний. Дальнейшее исполнение контракта стало невозможным из-за обнаружения грунта, для работы с которым требуется специальная техника. Указанное обстоятельство не было предусмотрено контрактом. Подрядчик своевременно проинформировал об этом заказчика и не уклонялся от выполнения обязательств.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
(ред. от 26.12.2018)Учреждение после истечения срока действия контракта не уведомило общество об отсутствии оснований для выполнения работ. Напротив, после окончания срока действия контракта заказчик направил исполнителю претензию, в которой уведомил последнего о невыполнении работ по контракту в установленный срок, предупредив, что в случае непредставления результата работ в кратчайший срок с момента получения претензии будет вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт, а также потребовал уплатить неустойку. Из встречного иска и пояснений представителей учреждения, данных в судебном заседании, следует, что указанная неустойка начислена за период с 26 декабря 2014 г. по 2 июля 2015 г. Вместе с тем в случае, если контракт прекратил свое действие 31 декабря 2014 г., у учреждения не имелось оснований для начисления неустойки после указанной даты (п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора").
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
(ред. от 26.12.2018)Учреждение после истечения срока действия контракта не уведомило общество об отсутствии оснований для выполнения работ. Напротив, после окончания срока действия контракта заказчик направил исполнителю претензию, в которой уведомил последнего о невыполнении работ по контракту в установленный срок, предупредив, что в случае непредставления результата работ в кратчайший срок с момента получения претензии будет вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт, а также потребовал уплатить неустойку. Из встречного иска и пояснений представителей учреждения, данных в судебном заседании, следует, что указанная неустойка начислена за период с 26 декабря 2014 г. по 2 июля 2015 г. Вместе с тем в случае, если контракт прекратил свое действие 31 декабря 2014 г., у учреждения не имелось оснований для начисления неустойки после указанной даты (п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора").
Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 N 745
"Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2019 N 56223)- Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом; неоднократно (не менее двух раз) нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом; либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
"Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2019 N 56223)- Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом; неоднократно (не менее двух раз) нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом; либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
Административная практика
Решение Ивановского УФАС России от 28.12.2024 по делу N 037/10/104-858/2024(07-02/2024-165)
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Учитывая, что Подрядчик не выполнил работы в полном объеме, согласно заключенному контракту, а именно не осуществил засыпку траншей, пазух котлованов и ям, предусмотренную ведомостью объемов работ, Заказчик решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не отменил. Учитывая изложенное, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым с 23.12.2024.
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Учитывая, что Подрядчик не выполнил работы в полном объеме, согласно заключенному контракту, а именно не осуществил засыпку траншей, пазух котлованов и ям, предусмотренную ведомостью объемов работ, Заказчик решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не отменил. Учитывая изложенное, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым с 23.12.2024.
Готовое решение: Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)подрядчик не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)подрядчик не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
Статья: Об ошибках, допускаемых при начислении неустоек по госконтрактам
(Совина Т.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)- в письме от 20 августа госзаказчик сообщил подрядчику о том, что в связи с невыполнением работ он инициирует расторжение неисполненного контракта и процедуру внесения подрядчика в РНП, а также о подготовке соответствующего дополнительного соглашения к контракту;
(Совина Т.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)- в письме от 20 августа госзаказчик сообщил подрядчику о том, что в связи с невыполнением работ он инициирует расторжение неисполненного контракта и процедуру внесения подрядчика в РНП, а также о подготовке соответствующего дополнительного соглашения к контракту;
Статья: Требование о платеже по банковской гарантии: анализ правоприменительной практики
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 6)Заказчик отказался от принятия банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, т.к. положения ГК РФ, регулирующие отношения по договору подряда, предусматривают возмещение убытков не только в случае расторжения контракта в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта:
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 6)Заказчик отказался от принятия банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, т.к. положения ГК РФ, регулирующие отношения по договору подряда, предусматривают возмещение убытков не только в случае расторжения контракта в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта:
Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 17.07.2023 N СД-4-3/9048@ <О размере суммы НДС, подлежащего восстановлению при возврате подрядчиком в результате расторжения договора аванса в рублях по курсу валюты ниже курса, действующего на дату перечисления аванса>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 19)В рассматриваемой ситуации сделка расторгнута, в связи с чем поставка оборудования в счет ранее полученных авансов не состоялась. Подрядчик вернул авансы, в счет которых товары не были отгружены (работы не выполнены), в полном объеме. Следовательно, НДС восстанавливают в размере, ранее принятом к вычету, независимо от наличия у общества отрицательной разницы в сумме налога, возникшей из-за снижения курса валюты. Умозаключение вытекает из анализа положений подпункта 3 пункта 3 статьи 170 ключевого фискального нормативного акта.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 19)В рассматриваемой ситуации сделка расторгнута, в связи с чем поставка оборудования в счет ранее полученных авансов не состоялась. Подрядчик вернул авансы, в счет которых товары не были отгружены (работы не выполнены), в полном объеме. Следовательно, НДС восстанавливают в размере, ранее принятом к вычету, независимо от наличия у общества отрицательной разницы в сумме налога, возникшей из-за снижения курса валюты. Умозаключение вытекает из анализа положений подпункта 3 пункта 3 статьи 170 ключевого фискального нормативного акта.
Статья: Исполнение контрактов и договоров: сложности взаимодействия сторон и полезные советы для участников закупок
(Созаева Д.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 2)Нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно если заказчик обнаружит неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения (п. 2 ст. 475 ГК РФ), - приравнивается к непоставке товара. К неустранимым нарушениям в процессе выполнения работ, услуг относятся случаи, когда услуга или работа не была выполнена в срок, а более позднее ее исполнение уже невозможно. Яркий пример - невыход на работу охранника детского сада или школы. За каждое такое нарушение предусмотрен штраф.
(Созаева Д.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 2)Нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно если заказчик обнаружит неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения (п. 2 ст. 475 ГК РФ), - приравнивается к непоставке товара. К неустранимым нарушениям в процессе выполнения работ, услуг относятся случаи, когда услуга или работа не была выполнена в срок, а более позднее ее исполнение уже невозможно. Яркий пример - невыход на работу охранника детского сада или школы. За каждое такое нарушение предусмотрен штраф.
Ситуация: Как определить НМЦК по Закону N 44-ФЗ при закупке работ (услуг) в градостроительной сфере
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Порядок расчета НМЦК на выполнение остатков строительных работ, не выполненных в связи с расторжением ранее заключенных контрактов, и ее формула приведены в п. 25 Порядка N 841/пр. Эта формула используется, если смета контракта составлена на основании сметных нормативов из федерального реестра сметных нормативов. Для расчета НМЦК необходимо учесть:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Порядок расчета НМЦК на выполнение остатков строительных работ, не выполненных в связи с расторжением ранее заключенных контрактов, и ее формула приведены в п. 25 Порядка N 841/пр. Эта формула используется, если смета контракта составлена на основании сметных нормативов из федерального реестра сметных нормативов. Для расчета НМЦК необходимо учесть:
Вопрос: По результатам электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания был заключен контракт, который в настоящий момент расторгается в порядке одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. По какой цене заказчик вправе заключить контракт со вторым участником?
("Вестник Института госзакупок", 2021, N 10)Вопрос: По результатам электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания был заключен контракт, который в настоящий момент расторгается в порядке одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (подрядчик не приступил к выполнению работ). По какой цене заказчик вправе заключить контракт со вторым участником?
("Вестник Института госзакупок", 2021, N 10)Вопрос: По результатам электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания был заключен контракт, который в настоящий момент расторгается в порядке одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (подрядчик не приступил к выполнению работ). По какой цене заказчик вправе заключить контракт со вторым участником?
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик отказаться от государственного или муниципального контракта, заключенного до вступления в силу Закона N 308-ФЗ, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей
(КонсультантПлюс, 2025)Уведомлениями от 14 и от 18 июля 2008 года детская городская больница и Комитет здравоохранения известили генподрядчика о невыполнении работ в установленный срок и о расторжении указанного муниципального контракта на основании пункта 9.5 этого контракта.
Вправе ли заказчик отказаться от государственного или муниципального контракта, заключенного до вступления в силу Закона N 308-ФЗ, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей
(КонсультантПлюс, 2025)Уведомлениями от 14 и от 18 июля 2008 года детская городская больница и Комитет здравоохранения известили генподрядчика о невыполнении работ в установленный срок и о расторжении указанного муниципального контракта на основании пункта 9.5 этого контракта.
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание неустойки по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли одновременно взыскать пени за нарушение срока и штраф за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту, заключенному по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства дела: Стороны заключили контракт на выполнение работ по строительству системы хозяйственного питьевого водоснабжения. Подрядчик предусмотренные контрактом работы не выполнил. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.
Можно ли одновременно взыскать пени за нарушение срока и штраф за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту, заключенному по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства дела: Стороны заключили контракт на выполнение работ по строительству системы хозяйственного питьевого водоснабжения. Подрядчик предусмотренные контрактом работы не выполнил. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.
Готовое решение: Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по соглашению сторон
(КонсультантПлюс, 2025)соглашение могут признать недействительным, если оно фактически направлено на изменение условий контракта в случаях, не предусмотренных ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Например, когда после расторжения контракта между теми же лицами заключен новый контракт, при этом его цена и (или) иные существенные условия изменены. Другой пример - при заключении соглашения о расторжении стороны перераспределили стоимость материалов и работ, в результате чего подлежащая уплате поставщику стоимость фактически исполненного по контракту (поставленных материалов) увеличилась, а стоимость невыполненных работ, необходимость в которых отпала, уменьшилась;
(КонсультантПлюс, 2025)соглашение могут признать недействительным, если оно фактически направлено на изменение условий контракта в случаях, не предусмотренных ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Например, когда после расторжения контракта между теми же лицами заключен новый контракт, при этом его цена и (или) иные существенные условия изменены. Другой пример - при заключении соглашения о расторжении стороны перераспределили стоимость материалов и работ, в результате чего подлежащая уплате поставщику стоимость фактически исполненного по контракту (поставленных материалов) увеличилась, а стоимость невыполненных работ, необходимость в которых отпала, уменьшилась;