Размер пени по 223-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Размер пени по 223-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.08.2024 N 02АП-3893/2024 по делу N А29-3484/2024
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде удержанной неустойки за просрочку выполнения работ по договору.
Решение: В удовлетворении требования отказано.По мнению истца, указание в преамбуле договора подряда от 03.10.2022 о том, что данный договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), не исключает применение положений части 9.1 статьи 34, части 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), Правил осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 (далее - Правила N 783). Общество настаивает, что правоотношения сторон Договора подряда регулируются в том числе и нормами Закона N 44-ФЗ, включая порядок списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек. Истец полагает, что сумма неустойки по Договору подряда в размере 153 723 рубля 96 копеек подлежала списанию заказчиком в полном объеме. Более подробно позиция заявителя со ссылками на правовые нормы изложена в апелляционной жалобе.
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде удержанной неустойки за просрочку выполнения работ по договору.
Решение: В удовлетворении требования отказано.По мнению истца, указание в преамбуле договора подряда от 03.10.2022 о том, что данный договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), не исключает применение положений части 9.1 статьи 34, части 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), Правил осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 (далее - Правила N 783). Общество настаивает, что правоотношения сторон Договора подряда регулируются в том числе и нормами Закона N 44-ФЗ, включая порядок списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек. Истец полагает, что сумма неустойки по Договору подряда в размере 153 723 рубля 96 копеек подлежала списанию заказчиком в полном объеме. Более подробно позиция заявителя со ссылками на правовые нормы изложена в апелляционной жалобе.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Как учитываются пени за неисполнение, ненадлежащее исполнение госконтракта в бухгалтерском и налоговом учете?
(Консультация эксперта, 2025)Если указанное условие включено в контракт, при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчик обязан применить соответствующие меры ответственности, в том числе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) (Письмо Минфина России от 11.03.2024 N 24-06-06/21161).
(Консультация эксперта, 2025)Если указанное условие включено в контракт, при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчик обязан применить соответствующие меры ответственности, в том числе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) (Письмо Минфина России от 11.03.2024 N 24-06-06/21161).
Готовое решение: Как провести закупки по Закону N 223-ФЗ у СМСП и самозанятых
(КонсультантПлюс, 2025)Если гарант не исполнит обязательства по гарантии вовремя, за каждый день просрочки он обязан уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате по гарантии. Правило применяется, если требование об уплате соответствует условиям гарантии, и оно предъявлено до окончания срока ее действия (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если гарант не исполнит обязательства по гарантии вовремя, за каждый день просрочки он обязан уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате по гарантии. Правило применяется, если требование об уплате соответствует условиям гарантии, и оно предъявлено до окончания срока ее действия (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).
Нормативные акты
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)14.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
(ред. от 08.08.2024)
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)14.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
Справочная информация: "Законная неустойка и ее размеры"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"