Разрешение на пуск газа
Подборка наиболее важных документов по запросу Разрешение на пуск газа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.03.2024 N 88-5568/2024 (УИД 66RS0001-01-2023-004263-75)
Категория спора: 1) Технологическое присоединение к энергосетям; 2) Причинение морального вреда, защита чести, достоинства и деловой репутации.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки по договору технологического присоединения к системе газоснабжения; 2) Об обязании исполнить договор; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Доказан факт нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства не только по подключению объекта, но и по пуску газа.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.Разрешая возникший спор по существу и частично удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 13, 15, 27, 28 Закона о защите прав потребителей, и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03 ноября 2021 года, в соответствии с которым ответчиком приняты на себя обязательства не только по подключению данного объекта, но и пуску газа, в связи с чем возложил на АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" обязанность осуществить работы, определенные в договоре N 20-0008177 от 03 ноября 2021 года, в срок не позднее 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а также взыскал с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" в пользу К. неустойку за нарушение срока исполнения договора, компенсацию морального вреда и штраф.
Категория спора: 1) Технологическое присоединение к энергосетям; 2) Причинение морального вреда, защита чести, достоинства и деловой репутации.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки по договору технологического присоединения к системе газоснабжения; 2) Об обязании исполнить договор; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Доказан факт нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства не только по подключению объекта, но и по пуску газа.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.Разрешая возникший спор по существу и частично удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 13, 15, 27, 28 Закона о защите прав потребителей, и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03 ноября 2021 года, в соответствии с которым ответчиком приняты на себя обязательства не только по подключению данного объекта, но и пуску газа, в связи с чем возложил на АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" обязанность осуществить работы, определенные в договоре N 20-0008177 от 03 ноября 2021 года, в срок не позднее 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а также взыскал с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" в пользу К. неустойку за нарушение срока исполнения договора, компенсацию морального вреда и штраф.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2022 по делу N 88-19412/2022 (УИД 45MS0013-01-2022-002348-44)
Категория спора: Технологическое присоединение к энергосетям.
Требования заказчика: 1) О взыскании денежных средств; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцы указывают на то, что между сторонами был заключен договор, по которому ответчик принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Ими обязанность по оплате услуг исполнена. Однако газоснабжения до сих пор в городе нет.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Разрешая возникший спор по существу и частично удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 13, 15, 27, 28, Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым последним были приняты на себя обязательства не только по подключению данного объекта, но и пуску газа.
Категория спора: Технологическое присоединение к энергосетям.
Требования заказчика: 1) О взыскании денежных средств; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцы указывают на то, что между сторонами был заключен договор, по которому ответчик принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Ими обязанность по оплате услуг исполнена. Однако газоснабжения до сих пор в городе нет.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Разрешая возникший спор по существу и частично удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 13, 15, 27, 28, Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком установленного срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым последним были приняты на себя обязательства не только по подключению данного объекта, но и пуску газа.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Необходимо ли разрешение Ростехнадзора на пуск газа во вновь построенную сеть газопотребления для выполнения пусконаладочных работ на газоиспользующем оборудовании отдельно стоящей котельной на территории строящегося предприятия?
("Официальный сайт Ростехнадзора", 2023)"Официальный сайт Ростехнадзора https://gosnadzor.ru", 2023
("Официальный сайт Ростехнадзора", 2023)"Официальный сайт Ростехнадзора https://gosnadzor.ru", 2023
Статья: Правовой статус блочно-модульной котельной: отдельные аспекты отраслевого законодательства
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Так, Исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 N 346, в разд. 5 определял процедуры, связанные с предоставлением разрешения на ввод объекта капитального строительства нежилого помещения в эксплуатацию, государственной регистрацией прав на построенный объект, заключением договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения (п. п. 77 - 122). Каждая из обозначенных в разд. 5 Исчерпывающего перечня процедур N 346 также предполагала свою этапность. Так, до предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 119) необходимо было пройти среди прочих следующие процедуры: подписание акта о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения (п. 112); предоставление разрешения на пуск газа (для тепловых электростанций и источников тепловой энергии) (п. 113); подписание акта о приемке газового оборудования и средств автоматики для проведения пусконаладочных работ (п. 115); подписание акта комиссии о приемке газоиспользующего оборудования для проведения пусконаладочных работ (п. 116); заключение договора поставки газа (п. 117); предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (п. 118).
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Так, Исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 N 346, в разд. 5 определял процедуры, связанные с предоставлением разрешения на ввод объекта капитального строительства нежилого помещения в эксплуатацию, государственной регистрацией прав на построенный объект, заключением договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения (п. п. 77 - 122). Каждая из обозначенных в разд. 5 Исчерпывающего перечня процедур N 346 также предполагала свою этапность. Так, до предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 119) необходимо было пройти среди прочих следующие процедуры: подписание акта о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения (п. 112); предоставление разрешения на пуск газа (для тепловых электростанций и источников тепловой энергии) (п. 113); подписание акта о приемке газового оборудования и средств автоматики для проведения пусконаладочных работ (п. 115); подписание акта комиссии о приемке газоиспользующего оборудования для проведения пусконаладочных работ (п. 116); заключение договора поставки газа (п. 117); предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (п. 118).
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317
(ред. от 19.06.2017)
"Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на резервном (аварийном) топливе.
(ред. от 19.06.2017)
"Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на резервном (аварийном) топливе.
"Положение о Департаменте государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (Госэнергонадзоре)"
(утв. Минэнерго РФ 25.12.2000)7.12. Выдавать разрешения на пуск газа на топливоиспользующие установки после окончания их строительства, реконструкции, технического перевооружения и перевода на газ для проведения пусконаладочных работ и режимно - наладочных испытаний;
(утв. Минэнерго РФ 25.12.2000)7.12. Выдавать разрешения на пуск газа на топливоиспользующие установки после окончания их строительства, реконструкции, технического перевооружения и перевода на газ для проведения пусконаладочных работ и режимно - наладочных испытаний;