РД общий журнал работ
Подборка наиболее важных документов по запросу РД общий журнал работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2023 N 21АП-3859/2023 по делу N А83-735/2022
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, процентов, штрафа за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора подряда.
Встречное требование: О признании договора подряда незаключенным.
Решение: Требование удовлетворено в части.Выполнение устройства основания под тротуарную плитку, не подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям СП 48.13330.2011 "Организация строительства", а выполнение последующих работ, без оформления актов освидетельствования скрытых работ - недопустимо, ввиду чего, выполнение работ в целом не соответствуют требования РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" и РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" в целом и п. 6.13, п 6.14 СП 48.133330.2011 "Организация строительства", актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, процентов, штрафа за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора подряда.
Встречное требование: О признании договора подряда незаключенным.
Решение: Требование удовлетворено в части.Выполнение устройства основания под тротуарную плитку, не подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям СП 48.13330.2011 "Организация строительства", а выполнение последующих работ, без оформления актов освидетельствования скрытых работ - недопустимо, ввиду чего, выполнение работ в целом не соответствуют требования РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" и РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" в целом и п. 6.13, п 6.14 СП 48.133330.2011 "Организация строительства", актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2024 N 21АП-6586/2023 по делу N А83-16332/2023
Требование: Об отмене ненормативного правового акта.
Решение: Требование удовлетворено.Градостроительный кодекс РФ, в свою очередь, порядок заполнения общего и специального журналов работ не устанавливает, а положения постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468, как и самого (РД-11-05-2007), не могут являться предметом государственного строительного надзора в силу статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ.
Требование: Об отмене ненормативного правового акта.
Решение: Требование удовлетворено.Градостроительный кодекс РФ, в свою очередь, порядок заполнения общего и специального журналов работ не устанавливает, а положения постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468, как и самого (РД-11-05-2007), не могут являться предметом государственного строительного надзора в силу статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияВместе с тем судами установлено, что строительная площадка передана ответчику с задержкой; проектно-сметная и рабочая документации, общий журнал работ, зарегистрированный в отделе государственного надзора, разрешение на строительство передавались ответчику также с существенным нарушением сроков, что, как правильно указали суды, существенно влияло на возможность своевременного исполнения ответчиком своих обязательств по договору, поскольку лишало его возможности нормального планирования своих действий по надлежащему исполнению условий договора.
Статья: Реконструкция здания с привлечением подрядчиков: подтверждение права на возмещение НДС
(Каравайкина Е.Е.)
("Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 4)Вместе с тем Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 утвержден и введен в действие Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007).
(Каравайкина Е.Е.)
("Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 4)Вместе с тем Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 утвержден и введен в действие Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007).
Нормативные акты
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2014 N 617
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по ремонту магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги I - IV категорий"оформление общего и специальных журналов ведения работ по ремонту в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД 11-05-2007), утвержденным приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 г., регистрационный N 9051);
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по ремонту магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги I - IV категорий"оформление общего и специальных журналов ведения работ по ремонту в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД 11-05-2007), утвержденным приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 г., регистрационный N 9051);