Снип температура воздуха
Подборка наиболее важных документов по запросу Снип температура воздуха (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2024 N 06АП-4861/2024 по делу N А04-9730/2023
Требование: О расторжении договора подряда по выполнению работ по благоустройству городского парка, взыскании убытков.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Суд первой инстанции указал, что то обстоятельство, что подрядчик производил укладку "Каменного ковра" в дневное и самое теплое время суток в октябре 2022 года, тем самым, как указал ответчик, выдержал температурный режим, установленный в пункте 1.4. спорного договора, не свидетельствует о соблюдении необходимого среднесуточного температурного режима не менее +10-12 °C, установленного строительными нормами и правилами, поскольку материалами дела и заключением экспертов подтверждается, что ночные температуры окружающего воздуха составляли ниже +5 °C.
Требование: О расторжении договора подряда по выполнению работ по благоустройству городского парка, взыскании убытков.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Суд первой инстанции указал, что то обстоятельство, что подрядчик производил укладку "Каменного ковра" в дневное и самое теплое время суток в октябре 2022 года, тем самым, как указал ответчик, выдержал температурный режим, установленный в пункте 1.4. спорного договора, не свидетельствует о соблюдении необходимого среднесуточного температурного режима не менее +10-12 °C, установленного строительными нормами и правилами, поскольку материалами дела и заключением экспертов подтверждается, что ночные температуры окружающего воздуха составляли ниже +5 °C.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05.05.2022 N 88-7888/2022
Категория спора: Теплоснабжение.
Требования абонента: О признании задолженности отсутствующей.
Обстоятельства: Истец является собственником стояночного места. Ответчик уведомил истца о наличии у него задолженности.
Решение: Отказано.Доводы кассационной жалобы о том, что истец не потребляет услуги ответчика по отоплению, были в полной мере проверены и оценены судами, обоснованно отклонены, поскольку факт перекрытия подачи тепловой энергии в системе отопления (закрытие задвижки) автостоянки, при предусмотренном проектом отоплении стоянки за счет прохождения общей системы отопления (разводкой магистралей по подвалу) через данное нежилое помещение не свидетельствует о том, что автостоянка является не отапливаемым помещением. Из Акта экспертного исследования ООО "Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз" N от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что температура воздуха в помещении автостоянки замерена в 10 местах, и в среднем составляет 8,3 градуса С, что является выше расчетной температуры воздуха для отапливаемых автостоянок, установленной п. 6.10 СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей".
Категория спора: Теплоснабжение.
Требования абонента: О признании задолженности отсутствующей.
Обстоятельства: Истец является собственником стояночного места. Ответчик уведомил истца о наличии у него задолженности.
Решение: Отказано.Доводы кассационной жалобы о том, что истец не потребляет услуги ответчика по отоплению, были в полной мере проверены и оценены судами, обоснованно отклонены, поскольку факт перекрытия подачи тепловой энергии в системе отопления (закрытие задвижки) автостоянки, при предусмотренном проектом отоплении стоянки за счет прохождения общей системы отопления (разводкой магистралей по подвалу) через данное нежилое помещение не свидетельствует о том, что автостоянка является не отапливаемым помещением. Из Акта экспертного исследования ООО "Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз" N от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что температура воздуха в помещении автостоянки замерена в 10 местах, и в среднем составляет 8,3 градуса С, что является выше расчетной температуры воздуха для отапливаемых автостоянок, установленной п. 6.10 СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Расторжение контракта: соглашение сторон или односторонний отказ от исполнения контракта? Риски, последствия для заказчиков и исполнителей по контракту
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 10)Суд поддержал подрядчика. В таких погодных условиях спорные работы запрещено проводить в силу действующих СНиП. Наличие тяжелых погодных условий в спорный период подтверждается представленной в дело справкой о среднесуточной температуре воздуха и количестве осадков.
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 10)Суд поддержал подрядчика. В таких погодных условиях спорные работы запрещено проводить в силу действующих СНиП. Наличие тяжелых погодных условий в спорный период подтверждается представленной в дело справкой о среднесуточной температуре воздуха и количестве осадков.
Статья: Административная ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
Нормативные акты
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80
"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)6.2.11. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и правил.
"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)6.2.11. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и правил.
Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2013 N АПЛ13-82
<О частичной отмене решения Верховного Суда от 03.12.2012 и признании недействующим подпункта "в" пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в части обязания потребителя ежемесячно передавать полученные показания прибора учета не позднее 26-го числа текущего месяца>Строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", принятыми и введенными в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 26 июня 2003 г. N 115, предусмотрены ограничения по температуре воздуха (до 12 градусов Цельсия) (абзац второй подпункта "б" пункта 5.1), поэтому, как правильно указано в решении суда, исключена возможность самостоятельного демонтажа, отключения обогревающих элементов, самовольного увеличения поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, а также несанкционированного подключения оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или внесение изменений в эту систему, осуществления регулирования внутриквартирного оборудования или совершения иных действий, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия. При этом данное правовое регулирование не отменяет право гражданина, использующего энергию для бытового потребления в необходимом ему количестве, а также право снижать тепловую нагрузку до определенных значений.
<О частичной отмене решения Верховного Суда от 03.12.2012 и признании недействующим подпункта "в" пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в части обязания потребителя ежемесячно передавать полученные показания прибора учета не позднее 26-го числа текущего месяца>Строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", принятыми и введенными в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 26 июня 2003 г. N 115, предусмотрены ограничения по температуре воздуха (до 12 градусов Цельсия) (абзац второй подпункта "б" пункта 5.1), поэтому, как правильно указано в решении суда, исключена возможность самостоятельного демонтажа, отключения обогревающих элементов, самовольного увеличения поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, а также несанкционированного подключения оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или внесение изменений в эту систему, осуществления регулирования внутриквартирного оборудования или совершения иных действий, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия. При этом данное правовое регулирование не отменяет право гражданина, использующего энергию для бытового потребления в необходимом ему количестве, а также право снижать тепловую нагрузку до определенных значений.