Срок действия технических условий
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок действия технических условий (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет взыскать неустойку в связи с нарушением Заказчиком сроков осуществления мероприятий, предусмотренных техническими условиями по договору технологического присоединения к электрическим сетям
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет расторгнуть договор и взыскать убытки в размере фактически понесенных расходов
(КонсультантПлюс, 2024)в срок, установленный договором, Заказчик не приступил к выполнению своей части мероприятий по технологическому присоединению, итоговый срок мероприятий по технологическому присоединению истек и не продлен сторонами, предельный срок действия техусловий истек >>>
(КонсультантПлюс, 2024)в срок, установленный договором, Заказчик не приступил к выполнению своей части мероприятий по технологическому присоединению, итоговый срок мероприятий по технологическому присоединению истек и не продлен сторонами, предельный срок действия техусловий истек >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: На какой срок выдаются технические условия и возможно ли продление срока действия технических условий?
("Официальный сайт Минэнерго России", 2022)"Официальный сайт Минэнерго России minenergo.gov.ru", 2022
("Официальный сайт Минэнерго России", 2022)"Официальный сайт Минэнерго России minenergo.gov.ru", 2022
Статья: Особенности рассмотрения дел о взыскании расходов, понесенных сетевыми организациями на исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в случаях его досрочного прекращения
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)Заключение договоров подряда, поставок, несение иных
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)Заключение договоров подряда, поставок, несение иных
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
(ред. от 06.05.2024)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 6 лет. При технологическом присоединении к объектам территориальных сетевых организаций срок действия технических условий исчисляется с даты заключения договора. В случаях если в соответствии с абзацами восемнадцатым и девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 настоящих Правил договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, превышающие сроки, которые предусмотрены указанным подпунктом, срок действия технических условий может превышать 6 лет.
(ред. от 06.05.2024)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 6 лет. При технологическом присоединении к объектам территориальных сетевых организаций срок действия технических условий исчисляется с даты заключения договора. В случаях если в соответствии с абзацами восемнадцатым и девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 настоящих Правил договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, превышающие сроки, которые предусмотрены указанным подпунктом, срок действия технических условий может превышать 6 лет.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547
(ред. от 06.05.2024)
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"118. Срок действия технических условий на присоединение существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 3 лет со дня их выдачи.
(ред. от 06.05.2024)
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"118. Срок действия технических условий на присоединение существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 3 лет со дня их выдачи.