Срок действия технических условий истек
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок действия технических условий истек (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет расторгнуть договор и взыскать убытки в размере фактически понесенных расходов
(КонсультантПлюс, 2024)в срок, установленный договором, Заказчик не приступил к выполнению своей части мероприятий по технологическому присоединению, итоговый срок мероприятий по технологическому присоединению истек и не продлен сторонами, предельный срок действия техусловий истек >>>
(КонсультантПлюс, 2024)в срок, установленный договором, Заказчик не приступил к выполнению своей части мероприятий по технологическому присоединению, итоговый срок мероприятий по технологическому присоединению истек и не продлен сторонами, предельный срок действия техусловий истек >>>
Апелляционное определение Псковского областного суда от 30.03.2023 N 33-475/2023
Категория спора: Технологическое присоединение к энергосетям.
Требования сетевой организации: 1) О расторжении договора; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истец указывает, что после выполнения комплекса работ по разработке разрешительной документации подрядной организацией и согласования выяснилось, что заявленный земельный участок входит в состав лесного фонда, в связи с чем осуществить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств с оформлением соответствующих документов невозможно. Им понесены затраты на выполнение строительно-монтажных работ.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод стороны о том, что поскольку срок действия технических условий, являющихся существенными условиями договора, истек (дд.мм.гг.), исполнение договора на прежних условиях невозможно, также является несостоятельным в силу п. 27 Правил технологического присоединения, согласно которому при изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе внести изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.
Категория спора: Технологическое присоединение к энергосетям.
Требования сетевой организации: 1) О расторжении договора; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истец указывает, что после выполнения комплекса работ по разработке разрешительной документации подрядной организацией и согласования выяснилось, что заявленный земельный участок входит в состав лесного фонда, в связи с чем осуществить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств с оформлением соответствующих документов невозможно. Им понесены затраты на выполнение строительно-монтажных работ.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод стороны о том, что поскольку срок действия технических условий, являющихся существенными условиями договора, истек (дд.мм.гг.), исполнение договора на прежних условиях невозможно, также является несостоятельным в силу п. 27 Правил технологического присоединения, согласно которому при изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе внести изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности рассмотрения дел о взыскании расходов, понесенных сетевыми организациями на исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в случаях его досрочного прекращения
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)В Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.06.2023 по делу N А32-57812/2021 мотивы такого решения обоснованы следующим образом: договор ТП может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств, предусмотренных техническими условиями, в установленные договором сроки и в пределах срока действия технических условий. Истечение срока действия технических условий исключает возможность выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Со дня окончания срока действия технических условий сетевая организация не может не знать о неисполнении заявителем договора ТП, то есть о нарушении своего права. Именно с указанной даты сетевая организация может реализовать свою защиту путем обращения в суд с иском о расторжении договора ТП. При одном и том же нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить к возможности изменения исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы манипулировать институтом исковой давности в ущерб принципу правовой определенности.
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)В Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.06.2023 по делу N А32-57812/2021 мотивы такого решения обоснованы следующим образом: договор ТП может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств, предусмотренных техническими условиями, в установленные договором сроки и в пределах срока действия технических условий. Истечение срока действия технических условий исключает возможность выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Со дня окончания срока действия технических условий сетевая организация не может не знать о неисполнении заявителем договора ТП, то есть о нарушении своего права. Именно с указанной даты сетевая организация может реализовать свою защиту путем обращения в суд с иском о расторжении договора ТП. При одном и том же нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить к возможности изменения исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы манипулировать институтом исковой давности в ущерб принципу правовой определенности.
Статья: Публичные односторонние сделки в российском праве
(Хамидуллин М.Т.)
("Юрист", 2020, N 5)Технические условия на подключение обладают признаками данных видов сделок. Так, получение технических условий необходимо не только для определения нагрузки в проектной документации на строительство. Обращаясь за техническими условиями, заявитель, кроме этого, преследует также цель предоставления энергоснабжающей организацией гарантии сохранения за ним нагрузки до заключения договора технологического присоединения, чтобы количество ресурса, воплощенное в данной нагрузке, не было передано исполнителем иным заявителям до истечения срока действия технических условий. Иными словами, направляя запрос о выдаче технических условий, заявитель намеревается получить преимущественное право на сохранение за собой нагрузки с отстранением других заявителей от притязаний на объем энергии в величине, равной данной нагрузке.
(Хамидуллин М.Т.)
("Юрист", 2020, N 5)Технические условия на подключение обладают признаками данных видов сделок. Так, получение технических условий необходимо не только для определения нагрузки в проектной документации на строительство. Обращаясь за техническими условиями, заявитель, кроме этого, преследует также цель предоставления энергоснабжающей организацией гарантии сохранения за ним нагрузки до заключения договора технологического присоединения, чтобы количество ресурса, воплощенное в данной нагрузке, не было передано исполнителем иным заявителям до истечения срока действия технических условий. Иными словами, направляя запрос о выдаче технических условий, заявитель намеревается получить преимущественное право на сохранение за собой нагрузки с отстранением других заявителей от притязаний на объем энергии в величине, равной данной нагрузке.
Нормативные акты
Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.10.2022 N 2542/р
(ред. от 01.08.2023)
"Об утверждении Правил рассмотрения обращений юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, владеющих на праве собственности или на ином праве железнодорожными путями необщего пользования, о примыкании строящихся, реконструируемых, восстановленных железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре ОАО "РЖД" или о развитии существующих примыканий"срок действия технических условий не истек и при этом заявитель, которому были выданы технические условия:
(ред. от 01.08.2023)
"Об утверждении Правил рассмотрения обращений юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, владеющих на праве собственности или на ином праве железнодорожными путями необщего пользования, о примыкании строящихся, реконструируемых, восстановленных железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре ОАО "РЖД" или о развитии существующих примыканий"срок действия технических условий не истек и при этом заявитель, которому были выданы технические условия: