Срок обжалования одностороннего отказа от исполнения контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок обжалования одностороннего отказа от исполнения контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Договор на установку пожарной сигнализации
(КонсультантПлюс, 2024)...установив факт нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ по контракту, явившегося основанием для одностороннего отказа генподрядчика от исполнения договора, что не оспаривается сторонами, суды пришли к правильному выводу о наличии оснований для начисления неустойки (пени и штрафа) по п. п. ...договора. Принимая во внимание обстоятельства дела и доводы сторон, учитывая, что изменения в проектную документацию являлись существенными и многочисленными, вносились генподрядчиком на протяжении всего исполнения контракта, напрямую влияли на своевременное выполнение работ, требовали от субподрядчика привлечения дополнительных возможностей для качественного выполнения работ, при этом правом на приостановление выполнения работ на объекте ответчик не воспользовался, суды посчитали, что как поведение заказчика, так и поведение самого подрядчика способствовало нарушению согласованных в контракте сроков выполнения работ на объекте, в связи с чем, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 404 ГК РФ, правомерно уменьшили размер неустойки на 50%..."
(КонсультантПлюс, 2024)...установив факт нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ по контракту, явившегося основанием для одностороннего отказа генподрядчика от исполнения договора, что не оспаривается сторонами, суды пришли к правильному выводу о наличии оснований для начисления неустойки (пени и штрафа) по п. п. ...договора. Принимая во внимание обстоятельства дела и доводы сторон, учитывая, что изменения в проектную документацию являлись существенными и многочисленными, вносились генподрядчиком на протяжении всего исполнения контракта, напрямую влияли на своевременное выполнение работ, требовали от субподрядчика привлечения дополнительных возможностей для качественного выполнения работ, при этом правом на приостановление выполнения работ на объекте ответчик не воспользовался, суды посчитали, что как поведение заказчика, так и поведение самого подрядчика способствовало нарушению согласованных в контракте сроков выполнения работ на объекте, в связи с чем, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 404 ГК РФ, правомерно уменьшили размер неустойки на 50%..."
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2023 N 01АП-9/2023 по делу N А79-11821/2021
Требование: О взыскании долга, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по экспертизе.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Оснований для вывода о прерывании срока исковой давности не установлено. Факт оспаривания решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не свидетельствует о прерывании срока исковой давности.
Требование: О взыскании долга, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по экспертизе.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Оснований для вывода о прерывании срока исковой давности не установлено. Факт оспаривания решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не свидетельствует о прерывании срока исковой давности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как внести сведения в реестр недобросовестных поставщиков по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Учтите, что односторонний отказ заказчика от исполнения контракта после истечения срока его действия не является основанием для отказа включить сведения в РНП (Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2020 N 308-ЭС19-23241 по делу N А32-47028/2018).
(КонсультантПлюс, 2024)Учтите, что односторонний отказ заказчика от исполнения контракта после истечения срока его действия не является основанием для отказа включить сведения в РНП (Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2020 N 308-ЭС19-23241 по делу N А32-47028/2018).
Статья: Форс-мажор и выполнение обязательств по контракту
(Ширанова М.О.)
("Руководитель бюджетной организации", 2023, N 5)10.01.2022 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и внесении организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольный орган и суд первой инстанции согласились с позицией заказчика. Но последующие суды эту позицию не поддержали, несмотря на то что невыполнение заказа в срок не оспаривалось.
(Ширанова М.О.)
("Руководитель бюджетной организации", 2023, N 5)10.01.2022 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и внесении организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольный орган и суд первой инстанции согласились с позицией заказчика. Но последующие суды эту позицию не поддержали, несмотря на то что невыполнение заказа в срок не оспаривалось.
Нормативные акты
Приказ Росалкогольрегулирования от 30.12.2019 N 392
(ред. от 15.09.2021)
"О контрактной службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"
(вместе с "Регламентом о контрактной службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка")3) размещают решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС в установленные Федеральным законом сроки;
(ред. от 15.09.2021)
"О контрактной службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"
(вместе с "Регламентом о контрактной службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка")3) размещают решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС в установленные Федеральным законом сроки;